首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
(四) 某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下1层,地上4层,施工单位与
(四) 某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下1层,地上4层,施工单位与
恬恬
2019-12-17
45
问题
(四)某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下1层,地上4层,施工单位与建设单位釆用 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201 )签订了工程施工合同。合同约定:工程 工期自2009年2月1日至2009年12月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工 程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。 合同履行过程中、发生了如下事件:事件一:2009年5月12日,工程所在地区发生了7.5级强烈地震,造成施工现场部分围墙 倒塌,损失6万元;地下1层填充墙部分损毁,损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就 上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。事件二:用于基础底板的钢筋进场时,钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证,施 工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后,即准备用于工程.监理工程 师下达了停工令。事件三:截止2009年8月15日,建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。事件四:工程竣工结算造价为5670万元,其中工程款5510万元,利息70万元,建设单 位违约金90万元。工程竣工5个月后,建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项,欠款总额 1670万元(含上述利息和建设单位违约金),随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。事件五:工程竣工后,项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本,其构成如 下:直接工程费4309.20万元,措施费440.80万元,规费11.02万元,企业管理费332.17万元 (其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。事件三中,建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
选项
答案
解析
《建筑工程安全防护、文明施工揞施费用及使用管理规定》第七条规定:建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用,以及费用预付、支付计划,使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的,合同工期在一年以内的,建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的(含一年),预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%,其余费用应当按照施工进度支付。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/241CKKKQ
相关试题推荐
工程项目风险识别中的信息采集技术包括()。
工程项目风险识别,一般可按()途径进行风险分解。 A.时间维B.空间维C
在工程项目施工阶段,咨询工程师的质量管理工作包括() A.帮助施工单位进
工程项目费用偏差分析方法包括() A.横道图法B.里程碑法C.偏差因素
工程项目人力资源管理的一般过程包括() A.团队发展B.人员获取C.组
工程项目的绩效评价的特征主要有() A.早期性B.敏感性C.多因性D
工程项目综合管理的过程包括项目() A.计划制定B.计划实施C.计划再
咨询工程师在项目竣工验收和总结评价阶段开展的后评价工作主要有() A.过
咨询工程师编写的咨询项目工作大纲应包括() A.工作内容B.工作结论C
在工程项目财务风险应对措施中,最有效的方法是()风险责任。 A.缓解B.
随机试题
对于龈距离短,牙体小,轴壁缺损大,对牙为天然牙,患者咬合力大,牙周支持组织差的患
估价师和估价机构可以在未估价之前就征求委托人或估价利害关系人对估价结果的意见。(
甲在自己的房屋上依次为乙、丙、丁设立了抵押权,各自担保的债权数额分别为60万元、
下列不属于口腔颌面部视诊内容的是
哪种肿瘤属于临界瘤()A.鳃裂囊肿B.皮脂腺囊肿C.成釉细胞瘤D.骨化纤维瘤E.甲状舌管囊肿
说说绿色消费的涵义。【学科知识】
关于合格投资者标准,下列说法错误的是( )。A、任何机构和个人不得为规避合格投资者标准,募集以基金份额或其收益权为投资标的的金融产品B、不得将基金份额或其收益
招标行政管理部门对招标代理合同争议进行调解,招标代理机构对调解结果不服时,可以选择的解决途径是()。[2011年真题]A:申请行政复议或提起行政诉讼B:按合同
拟作为路堤填料的材料应取样,土的试验项目有()。A、液限B、塑限C、CBR值D、弯沉E、天然含水率
关于人民法院调解民事纠纷,下列哪些做法是合法的:()A.法院将当事人之间的调解录像在未告知双方当事人的情况下作为典型案例上传至法院网站B.某消费者权益保护组