首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签
Loveyou
2020-05-20
48
问题
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定:开工日期为2012年3月1日,工期为302天。建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:天)。
工程实施中发生了下列事件:事件1:由于施工现场外道路未按约定时间开通,致使甲施工单位无法按期开工。2012年2月21日,甲施工单位向项目监理机构提出申请,要求开工日期推迟3天,补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查,情况属实。事件2:C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了百年一遇的暴雨天气,工程出现重大安全事故隐患,可能危及作业人员安全,甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患,C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。事件3:F工作是主体结构工程,甲施工单位计划采用新的施工工艺,并向项目监理机构报送了具体方案,经审批后组织了实施。结果大大降低了施工成本,但F工作实际持续时间延长了5天,甲施工单位申请需延工期5天。事件4:甲施工单位将设备安装工程(J工作)分包给乙施工单位,分包合同工期为56天。乙施工单位完成设备安装后,单机无负荷试车没有通过,经分析是设备本身出现问题。经设备制造单位修理,第二次试车合格。由此发生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和1万元,J工作实际持续时间延长了24天。乙施工单位向甲施工单位提出索赔后,甲施工单位即向项目监理机构提出了顺延工期和补偿费用的要求。
选项
(1) 、事件1中,项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求?说明理由。(2) 、事件2中,收到甲施工单位报告后,项目监理机构应采取什么措施?应要求甲施工单位采取什么措施?对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复?说明理由。(3) 、事件3中,项目监理机构应按什么程序审批甲施工单位报送的方案?对甲施工单位的顺延工期申请如何答复?说明理由。(4) 、事件4中,单机无负荷试车应由谁组织?项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用的要求如何答复?说明理由。根据分包合同,乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是多少?说明理由。
答案
解析
(1)、事件1中,项目监理机构的答复:同意推迟3天开工(或:同意2012年3月4日开工),同意赔偿损失3万元。理由:场外道路没有开通属建设单位责任,且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。(2)、事件2中,由于工程出现重大安全事故隐患,可能危及作业人员安全,项目监理机构收到甲施工单位报告后,应下达工程暂停令;并要求甲施工单位撤出危险区域作业人员,制订消除隐患的措施或方案,报项目监理机构批准后实施。对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请,项目监理机构应作出如下答复:(1)由于百年一遇的暴雨属于不可抗力,施工单位的经济损失不予补偿;(2)从网络计划中可看出,C工作延长12天,只影响工期1天,故只批顺延工期1天。(3)、事件3中,项目监理机构审批施工方案的程序如下:初步审查报送的施工方案,组织专题论证会,经专题论证会审定后签认经确认的施工方案。对甲施工单位顺延工期的申请,项目监理机构的答复:不同意延期申请。理由:改进施工工艺属甲施工单位自身原因。(4)、事件4中:(1)单机无负荷试车应由甲施工单位组织。(2)项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用要求的答复:同意补偿设备拆除、重新安装和试车费用合计6万元。C工作持续时间延长12天后,J工作持续时间延长24天,只影响工期1天,故同意顺延工期1天。理由:因设备由建设单位采购,设备本身出现问题,不属于甲施工单位的责任。(3)根据分包合同,乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是:可顺延工期24天,可获得费用补偿6万元。理由:因为第一次试车不合格不属于乙施工单位责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2bOMKKKQ
相关试题推荐
督察并要求企业在生产设施的新建、改建、扩建时其卫生防疫设施必须与主体工程同时设计
某机场通道两侧需要安装护栏,以保证旅客安全。工程技术人员查阅了有关资料,按照最大
下列哪个评价方法在我国已作为一种法律制度在新建、扩建和改建的工程项目中给予执行
承担工程设计相关服务的监理单位,应审查设计单位提交的设计成果,并提出评估报告,报
工程设计质量管理的依据包括下列( )。 A、有关工程建设及质量管理方面的法律、
工程勘察工作一般分为( )阶段。 A、可行性研究勘察 B、技术性勘察 C、
承担工程保修阶段的服务工作时,工程监理单位应定期回访,及时征求( )的意见,及时
工程保修阶段监理单位的主要工作不包括下列( )。 A、定期回访 B、协调联系
下列关于工程保修的说法中,错误的是( )。 A、不可抗力造成的质量缺陷不属于保
工程设计阶段,通常对专业性强或有行业专门资质要求的项目,应委托专业设计单位出具深
随机试题
关于个人汽车贷款业务中贷款合同的填写,下列说法错误的是()。 A.贷款发放人有
口令是下面哪种控制的例证? A、编辑控制 B、访问控制 C、数字控制
根据《行政复议法实施条例》的规定,下列关于复议申请人及复议代表人的说法中,不正确
关于国际人力资源的绩效考核特点的说法,错误的是()。
A.利多卡因 B.的卡因 C.可卡因 D.普鲁卡因 E.氯乙烷最理想的表面麻醉药是
采用深层搅拌法进行地基加固处理,适用条件为()。A.砂砾石松软地基B.松散砂地基C.黏土软弱地基D.碎石土软弱地基
骨碎补砂炒的作用是A.降低药物滋腻之性B.增强健脾止泻作用C.降低毒性D.缓和药性E.便于去毛
属于原发性恶性单克隆免疫球蛋白病的是A:类风湿病B:冷球蛋白血症C:单核细胞白血病D:慢性淋巴细胞白血病E:非淋巴系统肿瘤
行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施,其中限制人身自由的行政处罚权只能由()行使。A:国务院B:县级人民政府C:公安机关D:全国人大常委
蔡某因涉嫌盗窃罪被甲县检察院起诉至法院,法院决定适用速裁程序审理本案。关于本案的审理,下列说法正确的是()。A.法院应当在受理本案后20日以内审结B.法院审