首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图 1所示(时间单
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图 1所示(时间单
题库总管
2019-12-17
47
问题
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图 1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表 1。
表 1 施工单位的报价单(部分)
工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m3,工作持续时间未变。 事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。 事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。事件5:第8周末,由于业主未及时提供图纸,E工作无法开始工作,图纸到第10 周末才提供给承包商,但是施工单位的机具在第九周末出现故障,到第11周末才修好,E工作开始工作。问题:1.根据第4周末的检查结果,在图 1上绘制实际进度前锋线,逐项分要的B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,工程师应批准工程延期多长时间 为什么 3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔 为什么 可以获得的索赔费用是多少 4.事件3中C工作发生的费用如何结算 5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元 6. 对于事件5,施工单位提出工期索赔,工程师应批准工程延期多长时间 为什么
选项
答案
解析
1.(1)实际进度前锋线如下图所示。[img]/upload/tiku/567/9818810_1.png[/img](2)B工作拖后1周,不影响工期,因B工作总时差为1周。(3)C工作拖后1周,不影响工期,因C工作总时差为3周。(4)D工作拖后2周,影响工期2周,因D工作总时差为0(D工作为关键工作)。2.批准工程延期2周; 理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延,不属于施工单位原因。3.(1)事件2不能索赔费用,因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。 (2)事件4可以索赔费用,因施工中发现地下文物属非施工单位原因。 (3)可获得的费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。4.不予结算,因施工单位对C工作的费用没有报价,故认为该项费用已分摊到其它相应项目中。5.施工单位可以得到的结算款为: A工作:840m3×300元/ m3=252 000元B工作:1200m3×25%×320元/ m3=96 000元D工作:4台班×100元/台班+1200元=1600元小计:252 000元+96 000元+1 600元=349 600元6.工程师应批准工程延期2周,因为E工作是关键工作,由于业主未及时提供图纸,E工作无法开始工作,虽然图纸到第10 周末提供给承包商,其间施工单位的机具在第九周末出现故障,到第11周末才修好,但 第9,10月的责任在业主 ,而11月,图纸已经到了,E工作可以开始工作,由于施工单位的机具在第九周末出现故障,到第11周末才修好,E工作开始工作。责任在乙方,不予补偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4BI9KKKQ
相关试题推荐
某社区欲设计一个完整的健康教育与健康促进计划。
社区卫生服务计划的内容不包括
社区卫生服务的机构性资源不包括
《传染性非典型肺炎疫情监测方案》规定,农村医疗机构及其医务人员发现传染性非典型肺
下列项目中,不属于借款费用的是( )。
企业合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款,且新增合同价款反映了新增商品单独售
当合同中包含两项或多项履约义务时,企业应当在合同开始日,将交易价格分摊各单项履约
下列各项目中,不属于授予知识产权许可的范围的是( )。
下列各项中,不会引起现金流量总额变动的项目有( )。
甲公司于2×18年8月接受一项产品安装任务,安装期6个月,合同总收入30万元,年
随机试题
一亚急性感染性心内膜炎病人,血培养为草绿色链球菌,首选的治疗药物是 A、氨苄西
《期货交易管理条例》第十九条规定,期货公司办理变更注册资本且调整股权结构的事项时
大卫.艾克提出的品牌资产的“五星”概念模型中,消费者对于品牌的记忆程度称为()
脑死亡标准的伦理意义不包括
结合材料回答问题 材料1 浙江武义县后陈村是全县经济条件较好的村,但由于财
在我国,有权发布通缉令的是____。(出题单位:中共连云港市委宣传部?推荐单位:江苏学习平台)A、监察部B、公安机关C、人民检察院D、人民法院
胎儿先露部最低点已超过骨盆入口,宫缩间隙胎头不回缩,为胎头着冠。
调查对象是需要调查的经济社会现象的个体,调查单位是构成需要调查的经济社会的总体。
根据材料,回答93-95题 患者,女,50岁,体重60kg,因咳嗽、咳痰伴发热就诊,查体:体温38.5℃、双肺可闻及湿性啰音,查血常规提示:WBC12....
洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于()m。A.1B.1.5C.2D.2.5