2. 考公考编
  3. 某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20

某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20

恬恬2020-05-20  57
问题 某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（　　）。A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日
选项
答案A
解析本题考核的是竣工日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5lSpKKKQ
相关试题推荐
随机试题