首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
若在某工程施工过程中发生以下事件:5月1日~5月15日因发包人原因而延误,5月5
若在某工程施工过程中发生以下事件:5月1日~5月15日因发包人原因而延误,5月5
shuhaiku
2019-12-17
16
问题
若在某工程施工过程中发生以下事件:5月1日~5月15日因发包人原因而延误,5月5日~5月25日因客观原因而延误,5月13日~5月22日因承包人原因而延误,则在5月13日~5月15日时间段内承包人可以获得的补偿是()。
选项
A.工期补偿B.费用补偿C.工期+费用补偿D.没有补偿
答案
C
解析
5月13日~5月15日期间,发包人原因事件尚未结束,为初始延误者。如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。因此在此期间内可以获得工期+费用补偿。2019教材P245-253
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6gMEKKKQ
相关试题推荐
2012年“阿糖胞苷儿科事件”是电子处方将阿糖腺苷(抗病毒药)错误输入类似药品阿
以下“ADR事件”中,可以归属“后遗反应”的是()。
药物不良事件的说法不正确的是()。
根据《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定
某建筑公司承建一项工程,作为工程施工单位,按照《建筑法》的规定,必须投保的险种是
某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保,中标人拒绝提交,则应()。
建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形除外()。
甲大学与乙公司签订建设工程施工合同,由乙为甲承建新教学楼。经甲同意,乙将主体结构
甲向乙发出要约后,因发生了重大变故,甲又向乙发出一个通知,声明前一个要约的内容无
单位工程施工进度计划检查的主要内容包括()。
随机试题
当事人应当履行仲裁裁决,一方当事人不履行的,另一方当事人可以按照民事诉讼法的有关
CRTSⅡ型板式无砟轨道滑动层铺设材料构成是()。
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动()的某种资产或衍生产品来冲销标的资
被审计单位8月份工资构成情况为:生产工人10万元、管理人员5万元、营销人员5万元
下列关于中国刑法适用范围的说法哪些错误? A.甲国公民汤姆教唆乙国公民约翰进人
SS4G型电力机车总风遮断阀溢风孔排风不止的原因是因为遮断阀()损坏,使总风泄漏造成的。A.O形圈B.模板C.阀杆
在执行反稀释任务时,采取棘轮条款与采取加权平均条款所导致的公司股权结构()。A、变化差异巨大B、没有变化C、没有差异D、相同
男性,45岁。右眼睑下垂伴复视2个月。既往有蛛网膜下隙出血病史。查体:右眼球外斜位,右侧瞳孔散大,对光反射消失。增强CT检查显示鞍旁右侧有一直径约0.5c...
以下药物属于全合成的HMG-CoA还原酶抑制剂是A.洛伐他汀B.辛伐他汀C.氟伐他汀D.依那普利E.福辛普利
某重力式码头主体工程施工分3个流水段进行,段间、段内施工工艺互无干扰。 抛石基床(包括挖泥、抛石、夯实、整平)、沉箱安放(包括预制、出运、安装、箱内填料...