首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据标准施工合同通用条款的规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有( )
根据标准施工合同通用条款的规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有( )
恬恬
2019-12-17
75
问题
根据标准施工合同通用条款的规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有( )。
选项
A.物价浮动引起的价格调整B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰
答案
BCDE
解析
本题考查的是索赔管理。可以给承包商延长工期,有两个必备条件。第一,一定不是承包商的责任或原因;第二,确实有时间上的延误,按这个原则判断即可。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8nSEKKKQ
相关试题推荐
某新建汽车加油站竣工之后,申请相关部门进行消防设施竣工验收,施工单位需要提交的资
消防产品合法性检查是指按照国家相关法律法规规定,消防产品按照国家或者行业标准生产
自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当()时,竣工验收判定为合格
消防设施检测主要是对国家标准规定的各类消防设施的功能性要求进行的检查、测试。以下
消防工程施工工地的进场检验含产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查。某工地对消
2014年6月,某大型购物中心完成了施工任务,里面的消防设施也已完成安装,接下来
建筑使用管理单位按照国家工程消防技术标准规定要求,安排合理数量的、符合从业资格条
消防设施施工结束后,由()组织包括消防设施在内的建设工程竣工验收。
产品质量检查中,泡沫灭火系统还需按照规定对()进行抽样检测。
下列有关施工安装质量问题处理说法,不正确的是()。
随机试题
实际征地费用如何调整?
男性,36岁,间断性上腹痛6年,有空腹、夜间痛,进食后缓解,应考虑下列哪种疾病
张兄与张弟因遗产纠纷诉至法院,一审判决张兄胜诉。张弟不服,却在赴法院提交上诉状的
导游的对客服务形象除了仪容、仪表、仪态之外,还包括()。
既要获得一定的当期收入,又要追求组合资产的长期增值的基金是( )。A.成长型基金B.平衡型基金C.收入型基金D.混合型基金。
对摩擦性失业表述正确的是()。[2012年11月三级真题]A:是一种非正常性失业B:是低效率利用劳动资源的需要C:是一种岗位变换之间的失业D:是动态性市场
“真书”指的是()A.篆书B.楷书C.行书D.隶书
款冬花的入药部位是A.花蕾B.花柱C.雄蕊D.花粉E.花序
麻黄配桂枝属于的配伍关系是A.相畏B.相须C.相反D.相使E.单行
安全生产检查的方法中,()主要依靠安全检查人员的经验和能力,检查的结果直接受安全检查人员个人素质的影响。A.安全检查表法B.仪器检查及数据分析法C.常规检查