2. 财务会计
  3. 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ ）。 A.建设工程竣工前,当事人对

下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ ）。 A.建设工程竣工前,当事人对

书海库2019-12-17  80
问题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ ）。A.建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的,以承包人提笨验收报告，日为竣工日期C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D.建设工程未经羧工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
选项
答案A
解析根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AO1CKKKQ
相关试题推荐
随机试题