首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某工程项目的施工合同工期为43周。进度安排如图2.4-1。 图2.4-1进
某工程项目的施工合同工期为43周。进度安排如图2.4-1。 图2.4-1进
书海库
2020-05-20
39
问题
某工程项目的施工合同工期为43周。进度安排如图2.4-1。
图2.4-1进度安排(单位:天)合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)3000元;人工单价30元/工日,窝工人工费补偿标准为18元/工日,工程的措施费、间接费等综合取费为工程直接费的30%。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。施工过程中发生了如下事件:事件1:在A工作施工中,发现废弃的水井,乙方配合现场勘察,配合用工10个工日。设计单位提出该水井的处理方案,乙方进行施工,增加直接工程费8万元。因勘察水井,造成A工作施工工期延长5天,人工窝工10个工日。事件2:在C工作施工中,施工单位因为自己的机械故障,工人窝工9个工日,C工作工期延长3天。事件3:在B工作施工时,由于施工图纸前后矛盾,建设单位要求对已经完工部分重新施工,拆除和重修增加用工25个工日,材料费、机械台班费计3万元,B工作拖延9天。事件4:由于工期紧张,经过建设单位批准,施工单位在进行F工作时采取了加快进度的施工措施,增加了0.6万元的技术组织措施费,将F工作缩短了7天。【问题】:1.哪些是关键工作?2.上述事件,施工单位哪些可以向建设单位提出工期及费用索赔?并说明原因。3.施工单位可以获得工期赔偿天数,工期奖(罚)款是多少?4.施工单位能得到的费用索赔是多少?
选项
答案
解析
问题1:关键工作有A、C、D、F,或①-②-③-④-⑤。计划工期为43周。问题2:事件1:可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是建设单位应承担的责任。可以提出费用及工期索赔。事件2:不应提出任何索赔。因为施工单位自身原因造成的。事件3:可提出费用索赔。因为施工单位费用的增加是由设计图纸原因造成的,可提出费用索赔;因为该项工作不属于关键工作,工期延误也不会影响到整个工期,不可提出工期索赔。事件4:不能够索赔。施工单位采取的加快施工的技术措施是为了自己赶工期作出的决策,属于自身原因。问题3:该工程可得到的工期补偿为5天。由于关键工作A工期的延误获得工期索赔,关键工作C工期延长3天,不能得到索赔,关键工作F工期缩短了7天,其余工作的工期对总工期无影响,总工期缩短了1天,工期奖励款为1X3000=3000元。问题4:施工单位能得到的费用索赔为:(10工日X30元/工日+25工日X30元/工日+30000元+80000元)X(1+30%)+10工日X18元/工日=144545元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CtPEKKKQ
相关试题推荐
以投资项目的机会研究、可行性研究、工程技术与经济性咨询服务工作为主的服务主要类型
现代工程咨询对信息的基本要求包括()。
综合性工程咨询单位主要从事宏观层面的规划咨询、政策咨询和项目投资决策咨询业务,
工程项目按项目的用途可分为()。
工程咨询单位资格丙级的基本条件要求为注册资金不低于()万元(事业单位除外)。
在()管理模式下,项目单位主要是通过合同约定与参加管理各方发生关系。
供应商项目管理的目的是()。
具有相应资质的工程监理企业,接受项目单位委托,依据国家有关工程建设的法律、法规
在项目建设()过程中,合同双方都要进行合同管理。
工程招标文件的内容一般不包括()。
随机试题
属于人民法院对公民、法人或其他组织采取的强制执行方式的有()。 A.划拨存款、
在工程咨询公司编制的技术建议书中,“对本项目的理解”应阐述的内容包括()。[
( )是维护社会治安的基本力量。
(本大题为主观题,请在答题卡上指定位置作答,否则一律无效。共25分。) 某地乡
慢性肺源性心脏患者并发肺心病、呼吸衰竭的主要诱因是
依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》,对生产储存危险化学品的建设项
男性,56岁,反复上腹痛1年,禁食后呕吐1个月,呕吐物含有宿食。查体:贫血貌、
经济全球化是指世界经济活动超越国界,通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务、相互依存、枏互联系而形成的全球范围的有机经济整体。经济全球化是当代世界经济...
热塑性聚乙烯能够转变成(),从而大幅度提高电缆的耐热性能和使用寿命。A.黏性油浸纸绝缘电缆B.不滴油纸绝缘电缆C.铠装绝缘电缆D.交联聚乙烯绝缘电
共用题干孙某是甲期货公司的工作人员,吴某是该公司的客户。甲期货公司指派孙某为吴某提供交易服务。后孙某离职到了乙期货公司工作,但甲期货公司和孙某都没有将此情况告知