首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
【背景资料】 A公司中标某市污水管工程,总长1.7km。采用1.6~1.8m混
【背景资料】 A公司中标某市污水管工程,总长1.7km。采用1.6~1.8m混
shuhaiku
2020-05-20
40
问题
<P>【背景资料】</P><P>A公司中标某市污水管工程,总长1.7km。采用
1.6~1.8m混凝土管,其埋深为-4.1~-4.3m,各井间距8~10m。地质条件为黏性土层,地下水位置在距离地面-3.5m。项目部确定采用两台顶管机同时作业,一号顶管机以8号井作为始发井向北顶进,二号顶管机以10号井作为始发井向南顶进。工作井直接采用检查井位置(施工位置如图1),编制了顶管工程施工方案,并已经通过专家论证。</P><P>
</P><P>施工过程中发生如下事件:(1)因拆迁原因,使9号井不能开工。第二台顶管设备放置在项目部附近小区绿地暂存28d。(2)在穿越施工条件齐全后,为了满足建设方要求,项目部将10号井作为第二台顶管设备的始发井,向原8号井顶进。施工方案经项目经理批准后实施。</P><P>【问题】</P><P>1.本工程中工作井是否需要编制专项方案,说明理由。</P><P>2.占小区绿地暂存设备,应履行哪些程序或手续?</P><P>3.10号井改为向8号井顶进的始发井,应做好哪些技术准备工作?</P><P>4.项目经理批准施工变更方案是否妥当?说明理由。</P><P>5.项目部就事件(1)的拆迁影响,可否向建设方索赔?如可索赔,简述索赔项目。</P>
选项
<P>【答案要点】</P><P>1.该工程地下水位-3.5m,污水管埋深-4.1~-4.3m,必然存在水下作业,根据危险性较大分部分项工程的分类,该工程属于此列,应编制专项施工方案。</P><P>2.因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地,须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意,并按照有关规定办理临时用地手续。</P><P>3.应做的技术准备工作有:(1)顶进作业面地下水位已降至基底下500mm以下,并宜避开雨期施工,若在雨期施工,必须做好防洪及防雨排水工作。(2)后背施工、线路加固达到施工方案要求;顶进设备及施工机具符合要求。(3)顶进设备液压系统安装及预顶试验结果符合要求。(4)与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场。(5)所穿越的线路管理部门的配合人员、抢修设备、通信器材准备完毕。</P><P>4.项目经理批准施工变更方案不妥。理由:该专项方案应经专家论证补充完善后,由施工企业技术负责人签批和监理单位总监理工程师签认后实施。</P><P>5.项目部可以向建设单位索赔工期和机械窝工费。理由:因为拆迁不是项目部的责任,而是属手“发包人的原因造成工期延误”,理应索赔。可以索赔的项目包括:工期、费用(机械、人员窝工费)、利润。</P>
答案
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EnpMKKKQ
相关试题推荐
甲图书出版社仅拥有《启迪》一书的纸质版专有出版权,乙网络出版公司欲将此书用于网络
某建筑工程公司将其成功经营的经验加以总结后,安排其员工依其意志、价值取向,代表公
这家相声剧场的晚场观众有公司职员、教师、公务员、学生和不少妇女。这句话属于概念划
甲公司是一家机械加工企业,产品生产需要某种材料,年需求量为720吨(一年按36
甲公司是一家机械加工企业,采用管理用财务报表分析体系进行权益净利率的行业平均水平
直接影响调查结果的可信度与可参考价值的是( )。 A、确定所需资料及其收集方法
对某项调查所获得的资料进行研究后得出的成果称为( )。 A、审查意见 B、
甲公司的平均净负债800万元,平均股东权益1200万元,税后经营净利润340万元
甲公司按年利率10%向银行借款1000万元,期限1年。若银行要求甲公司维持借款金
甲公司2012年每股收益0.8元,每股分配现金股利0.4元。如果公司每股收益增长
随机试题
甲状腺功能减退症的主要病因 A.自身免疫性甲状腺炎 B.垂体疾病 C.下丘
下列说法错误的是 A.正常肝外胆管内径测值上下段相等 B.正常左右肝管内径常
关于围生期心肌病,哪项是正确的 A、病因明确 B、只发生于妊娠期 C、临床
密封试验:充油(气)进行密封试验,压力0.023MPa~0.03MPa,时间(
下列关于政府投资补助项目的表述,正确的是()。[2009年真题]
下列选项中,不能成立无因管理的有( )。 A.违法事项 B.不作为的事项
国运兴衰,系于教育;教育大计,教师为本。教师职业的本质要求是()。A.爱国守法B.爱护学生C.爱岗敬业D.教书育人
在下列各顼中不能当然引起委托代理关系终止的原因是( )。A.被代理人取消委托B.被代理人死亡C.代理人辞去代理D.代理人死亡
行政诉讼过程中,在哪些情形下,人民法院可以按撤诉处理?()A.原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的B.上诉人认为法院偏袒被告,未经法庭许可中途退庭的C.原
下列关于超豪华小汽车零售环节征收消费税的表述,不正确的是()。A.征收范围为每辆零售价格130万元(含增值税)及以上的乘用车和中轻型商用客车B.将超豪华小汽