首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景 某空管安装公司中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同,合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d,采用固定总价合同,保修期一年。该工程于2007...
背景 某空管安装公司中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同,合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d,采用固定总价合同,保修期一年。该工程于2007...
admin
2020-12-24
41
问题
背景
某空管安装公司中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同,合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d,采用固定总价合同,保修期一年。该工程于2007年4月1日开工。在施工过程中,因为设计变更使得安装公司原采购的主要材料规格不符合设计要求,只能重新采购。因此,耽误15d,又因为雨天不能施工耽误5d。业主为了争取在原定时间通航,要求该工程不经校飞就投入使用。
问题
(1)该工程工期拖延38d,空管安装公司是否承担责任?若承担责任,工期延误惩罚额为多少?
(2)业主让该工程不经过校飞就投人使用的想法对吗,为什么?
(3)2008年5月8日,该工程出现质量问题,空管安装公司是否需要保修?
选项
答案
解析
分析 (1)工程工期耽误20d,其中15d是由于设计变更造成,空管安装公司不承担责任。雨天是正常的气候条件,安装公司在制定进度计划和确定工期时应该考虑这一因素,故承担由此造成的5d工期延误责任,工期延误惩罚额为5000元。 (2)业主让该工程不经过校飞就投入使用的想法不对。因为根据民航规定,对投产的导航设备必须进行投产校验,然后根据校验结果,由民航有关部门予以开放。 (3)空管安装公司需要保修。因为丁.程移交时是保修期的开始。而工程移交的实际时间为2007年10月21日。保修期应该到2008年10月21日止。 解析 (1)因设计变更造成工期耽误与施工单位无关,施工单位只承担因雨天造成的工期延误——5d。 (2)根据民航相关规定,机场在正式投入使用前,必须对导航设备进行投产校验,然后根据校验结果,由民航有关部门予以开放。 (3)根据合同规定,保质期一年。工程移交的实际时间为2007年10月1日。保修期应该到2008年10月1日止,2008年5月8日在保质期内,空管安装公司需要保修。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EwI8KKKQ
相关试题推荐
()是背景调查的内容。 A.应聘者的教育状况B.应聘者的工作经历 C.应聘者的个人品质D.应聘者的工作能力 E.应聘者的个人生活
关于职业责任,说法正确的有()。A.职业责任是职业的内在规定B.如果公司不能满足员工提出的待遇要求,员工可以不履行责任C.职业责任必须是明文规定的内容D
劳动合同订立的基本原则不包括()。 A.平等原则B.自愿原则C.协商一致原则D.全面原则
劳动合同双方当事人,对已经订立的合同条款达成修改或补充的法律行为称为()。 A.劳动合同的订立B.劳动合同的变更 C.劳动合同的解除D.合同的终止
劳动合同包括法定条例和约定条例,()不属于法定条款内容。 A.社会保险B.劳动保护和劳动条件 C.保密事项D.劳动纪律
()是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利义务的协议。 A.专项协议B.劳动关系C.劳动协议D.劳动合同
劳动合同中约定的试用期的期限()。 A.最长不得超过6个月B.平等协商确定 C.按合同期限的1/12确定D.按合同期限的一定比例确定
单位依法安排小王在1月1日加班一天,则小王该天的工资应不低于劳动合同规定日工资标准的()。 A.100%B.150%C.200%D.300%
如果公司长期拖欠你的工资,你会()。 A.无奈,抱怨B.离开这家公司C.继续找领导索要D.打官司解决
某公司的制度工作日长度为8小时,4月份该公司对其员工张平进行工作日写实。写实结果如表2所示,该月制度工作日为22天。 请根据表1的统计资料,回答以下...
随机试题
(83-85题共用题干) 患者,男,72岁,下颌无牙颌,上颌仅余双侧尖牙,双侧
A.5,7,4′-三羟基黄酮 B.5,7,3′,4′-四羟基黄酮 C.3,5
衡量一个小额信贷机构在其持续经营中对补贴依赖程度的指标是()。
建筑室内消防竖管应成环状,且管道的最小直径为()mm。
对可能因债务人一方的行为或者其他原因,使判决不能执行或者难以执行的案件,人民法院根据债权银行的申请裁定或者在必要时不经申请自行裁定采取的财产保全措施属于(...
突出创新驱动,补齐技术短板。针对公司研发力量不强、研发结果转化利用不足、专利技术保护措施不力的现状,建议采用下列控制措施“补短板”: ①注重引进高端...
机车挂车后,司机发现制动关门车辆数超过规定时,发车前应持有()。
大便隐血试验前,可选择的饮食是A肉类B肝类C动物血D豆制品、冬瓜E绿色蔬菜
保证保险合同是指作为被保证的债务人或雇员未履行债务或是有欺骗舞弊行为时,给债权人或雇主造成经济损失,保险人代为赔偿后从而取得代位追偿权的一种合同,它有多种...
继承人在继承遗产时,()。A:只继承财产权利,不继承债务B:继承财产的同时要继承所有债务C:继承人在接受遗产的同时,也应在继承遗产的范围内承担偿还被继承人所