首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某办公楼由主楼和辅楼组成,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同,经甲
某办公楼由主楼和辅楼组成,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同,经甲
Freeti
2020-05-20
64
问题
<P>某办公楼由主楼和辅楼组成,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同,经甲方批准的施工网络进度计划如图9-1所示。</P><P>
</P><P>施工过程中发生如下事件:</P><P>事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,重新调整了地基处理方案,经批准后组织实施,乙方为此增加费用5万元,基础施工工期延长3d。</P><P>事件2:辅楼施工时,甲方提出修改设计,乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程,重新施工。造成乙方多支付人工费1万元,材料和机械费用2万元,辅楼工期因此拖延7d。</P><P>事件3:主楼施工中,因施工机械故障造成停工,主楼工期拖延7d,费用增加6万元。</P><P>问题</P><P>1.原施工网络计划中,关键工作是哪些?计划工期是多少?</P><P>2.针对上述每一件事,乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。</P><P>3.乙方共可得到的索赔工期是多少天?费用为多少元?</P>
选项
<P>1.利用逐条线路对比法确定:</P><P>①→②→③→④→⑤的持续时间为(70+112+42+77)d=301d</P><P>①→②→③→⑤的持续时间为(70+112+98)d=280d</P><P>①→②→④→⑤的持续时间为(70+98+77)d=245d</P><P>所以关键线路为①→②→③→④→⑤关键工作是:基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程。</P><P>计划工期是:301d。</P><P>2.索赔是否成立的判断及理由</P><P>事件1:工期索赔成立。理由:因为地质责任不在乙方,经过了甲方批准,而且基坑开挖工作处于关键线路上。</P><P>费用索赔成立。理由:因为地质变化是一个有经验的承包商不能合理预见的,本事件责任不在乙方。</P><P>事件2:工期索赔不成立。理由:因为辅楼工程不在关键线路上,有56d的总时差,大于工期拖延7d。</P><P>费用索赔成立。理由:因为设计的修改是由甲方提出的,对于乙方多承担的费用理应给予补偿。</P><P>事件3:工期、费用索赔均不成立。理由:因为施工机械故障是因为乙方自身的原因,例如管理不善、使用不当等原因造成的,甲方没有责任,所以工期、费用索赔申请均不成立。</P><P>3.乙方共可得到的索赔工期:3d</P><P>乙方共可得到的索赔费用:(5+1+2)万元=8万元</P>
答案
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FHdMKKKQ
相关试题推荐
共用题干 某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同,合同期为5个月。合同中含
共用题干 某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理,委托
共用题干 某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理,委托
共用题干 某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理,委托
共用题干 某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人,双方签订
共用题干 某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人,双方签订
共用题干 某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人,双方签订
共用题干 某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人,双方签订
共用题干 甲企业与若干供应商企业签订长期合同,形成企业联盟,由该企业制定标准,
共用题干 甲企业与若干供应商企业签订长期合同,形成企业联盟,由该企业制定标准,
随机试题
高分子材料具有的性能有( )。 A、导热系数大 B、耐燃性能好 C、耐蚀性
下列哪项不适宜作嵌体修复?() A.涉及牙尖、切角的严重缺损 B.恢复低牙合
机体血清中镁大约是无机磷浓度的 A.1/1 B.1/2 C.1/3 D.
血胸患者行胸腔闭式引流术的最佳引流位置是 A、腋前线第6~8肋间 B、腋前
下列关于信托的设立,说法错误的是()。
权益类产品的选择范围包括房地产、黄金、古董、股票(国际、国内、蓝筹、小型成长等)。
下列关于民事审判监督程序的说法,不正确的是()。A.审判监督程序不是诉讼中的独立审级B.人民法院依据审判监督权提起的再审,没有时间的限制C.审判监督程序
共用题干 患者女性,45岁。近两年来经常头痛、头晕、耳鸣、心悸、记忆力减退、手脚麻木,近一年来于清晨睡醒时经常出现心前区疼痛并向右肩部放散。就诊时,血压...
个人住房贷款中,单笔贷款的审查不包括()。A.审查贷前调查内容的完整性B.审查贷前调查人提交的《个人住房贷款调查审批表》和面谈记录C.审查贷款申请人提
关于理财师的职业特征,说法正确的有( )。A.理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B.理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知