首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施
书海库
2019-12-17
9
问题
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同约定: (1)合同工期为130天,因施工单位原因造成工期延误的,违约赔偿金为5000元/天(不含规费、税金)。 (2)按《建筑安装工程费用项目组成》规定,以工料机单价为计算基础的工料单价法进行计价,管理率为15%,利润率为5%,规费增值税综合计算系数为15%。管理费以工料机费用为计算基础,利润以工料机费用与管理费之和为计算基础,规费税金以工料机费用、管理费、利润之和为计算基础。 (3)部分工料机单价如下:人工费60元/工日,窝工补偿30元/工日;挖掘机租赁费900元/天;自有塔吊设备使用费1200元/台班,闲置补偿费800元/台班。 工程实施过程中发生以下事件: 事件1:开工前,施工单位编制的时标网络计划如图5-12所示(时间单位为天,箭线下方数字为工作的计划消耗工日),各项工作均匀速开展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现:工作C、F和I需使用一台挖掘机,工作E和H需单独使用塔吊设备,而施工单位仅有一台塔吊设备,于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。 事件2:建设单位要求对工作E进行设计变更,该变更使工作E的持续时间延长5天,增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18000元,相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。 事件3:由于工作E的设计变更,使工作G、H进场的施工人员不能按期施工,施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。 问题: 1.根据试题背景材料中事件1所述内容调整时标网络计划图,并说明原图与调整后的时标网络计划图中的关键线路,说明调整后的总工期。 2.在调整后的网络计划中,D工作、G工作、B工作、C工作的总时差是多少 计算D工作的 ES、EF、LS、LF、FF值。 3.事件2中,项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少 说明理由。 4.事件3中,项目监理机构应批准的窝工补偿是多少 说明理由。
选项
答案
解析
问题1: 对施工单位编制的时标网络计划进行调整,结果如图5.13所示。[img]/upload/tiku/24/6584219_1.png[/img][img]/upload/tiku/24/6584219_1_1.png[/img]调整后的总工期为130天。 问题2: TF(D)=20,TF(G)=20,TF(B)=0,TF(C)=0。 由图5—13可知,ES(D)=21,EF(D)=60,FF(D)=20。 因LS=TF+ES,LF=TF+EF 故LS(D)=20+21=41,LF(D)=20+60=80。 问题3: 项目监理机构应批准的变更价款为33049.28元。 应补偿的变更价款:(150×60+5×1200+1800+7000)×(1+15%)×(1+5%)×(1+15%)=33049.28(元)。 项目监理机构应给予5天的工期补偿。 理由:调整网络计划后,工作E为关键工作,延长时间会影响总工期,即应给予补偿。 同题4: 项目监理机构应批准的窝工补偿费为9085元。 理由:工作G的窝工补偿费=(30×5×120/20)×(1+15%)=1035(元) 工作H的窝工补偿费=(30×5×800/40+800× 5)×(1+15%)=8050(元) 项目监理机构应批准的窝工补偿费=1035+8050=9085(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FL6lKKKQ
相关试题推荐
2016年2月,W房地产开发公司(以下简称W公司)将A市在建工程项目整体转让
2016年2月,W房地产开发公司(以下简称W公司)将A市在建工程项目整体转让
2016年2月,W房地产开发公司(以下简称W公司)将A市在建工程项目整体转让
根据我国《城市房地产管理法》,以出让方式取得土地使用权属于房屋建设工程的,按照土
A公司中标地铁车站及配套工程,合同额2.1亿元人民币,工期30个月。施工项目部将
某公司中标承建南城雨水干线工程,总长1200m,钢筋混凝土管,直径600mm、8
某公司中标城市次干道路改建工程标段,道路东西走向,全长973.5m,车行道宽度1
A公司中标城市污水处理厂升级改造工程,合同工期18个月,合同价为固定总价,新建构
A公司低价中标燃气管道工程,并与建设单位签订工程合同,约定工期为150d。A公司
某市政公司中标承建排污干线工程,长度3.4km,内径800~1000mm,采用胶
随机试题
甲诉乙财产所有权纠纷案件进入执行程序,案外人丙向法院主张对该项财产享有部分权利。
下列关于老年人的用药原则,表述不正确的是 A、确诊后用药 B、严格地遵循个
教师成某带领小班幼儿户外活动,东东在玩滑梯时突然从滑梯上跳下摔伤。事后调取监控录
下列职权中不属于税务机关职权的是( )。
案例七: 一般资料:求助者,男性,16岁,高中一年级学生。 案例介绍:求助者
教学的教育性主要体现在教学过程的哪一条基本规律中( )
简述肥胖的人的膳食指导原则。
A和B两个码头分别位于一条河的上下游,甲船从A码头到B码头需要4天,从B码头返回
“在中学歌唱课《阿拉木汗》中,在学生能够完整演唱歌曲后,教师引导学生从节奏、旋律等方面总结出维吾尔族民歌特点,激发学生兴趣并简单介绍了维吾尔族的风土人情。...
下列关于消费税从量定额的计税依据,表述正确的有( )。A.从量定额通常以每单位应税消费品的重量、容积或数量为计税依据,并按每单位应税消费品规定固定税额B.销售