首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某市政公用工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(
某市政公用工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(
shuhaiku
2019-12-17
26
问题
某市政公用工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。
工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件:事件1:A工作已经完成,但由于设计图局部修改,实际完成的工程量为840m3,工作持续时间未变。事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验配合工作费用5000元。事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价300元/台班、折旧费100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。事件5:施工单位提交索赔意向书后,每天均有同期记录,并经现场监理工程师的签认。同期记录的内容有:事件发生及过程中现场实际状况;导致现场人员、设备闲置清单;对工期的延误;对工程损害程度。问题:1.根据第4周末的检查结果,逐项分析BCD三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。2.若施工单位在第4周末就BCD出现的进度偏差提出工程延期的要求,应批准工程延期多长时间为什么3.施工单位是否可就事件2、4提出费用索赔为什么可以获得的索赔费用是多少4.同期记录的内容是否齐全如不齐全,请补充。
选项
答案
解析
1.B工作拖后1周,不影响工期,因B工作总时差为1周。C工作拖后1周,不影响工期,因C工作总时差为3周。D工作拖后2周,影响工期2周,因D工作总时差为0(或D工作为关键工作)。2.批准工程延期2周。理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延,不属于施工单位责任。3.(1)事件2不能索赔费用,因异常恶劣天气属于不可抗力事件,造成的施工单位施工机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。(2)事件4可以索赔,因施工中发现地下文物属于非施工单位原因,既可以索赔工期也可以索赔费用。(3)可获得的索赔费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。4.不齐全。应补充:导致费用增加的项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FhIlKKKQ
相关试题推荐
以下哪项是社区卫生服务内容( ) A.儿童保健 B.开展计划生育技术指导
化验检查的重点项目之一是( ) A.RBC B.WBC C.血红蛋白
婴儿腹泻,重度等渗性脱水,酸中毒,循环障碍明显。按计划完成第1天补液后,第2天呕
以下情形中,患者有损害,推定医疗机构有过错的是
某市疾病预防控制机构工作人员严某,2004年年底下乡检查工作的过程中发现该乡的一
下列公路工程注册建造师施工管理签章文件中,属于施工组织管理文件类别的有().20
下列沿河路基防护工程中,属于间接防护工程的是()。2015年
砂井套管法施工工艺中,拔管的紧前工序是()。2016年
关于路基冬期施工说法,正确的有()2016年
根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令2007年第1号),施工单
随机试题
胃角切迹位置最高的胃型是 A.“葫芦”形胃 B.鱼钩形胃 C.牛角形胃
人民法院独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。( )
肝硬化腹水少尿时应用利尿剂,应首选
进行化学实验和探究时应注意安全问题.可以从试剂的存放、使用、实验操作和废弃物的处
城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线,称为城
押品价值评估有内部评估、外部评估两种方式。()
A.0B.1C.不存在但不是∞D.∞
糖尿病干预指导措施包括()内容。A.控制血糖B.控制脂肪的摄入C.控制体重D.增加身体活动E.控制食盐的摄入
103.当发生突发事件,企业接警后经过()确定为企业级突发事件时,应启动公司应急预案。A.初步评估B.安全评价C.初步设计D.安全评估
某人,因工作压力大,多年来经常反复出现心烦、心跳过速、胸部不适、出汗,经心电图、血压、血脂、心脏多普勒检查均正常。这个患者的反应有可能为A:躯体疾病B:心身障