首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某在建施工项目采用单价合同,国标清单计价,施工合同约定甲供钢材。施工单位制订的基
某在建施工项目采用单价合同,国标清单计价,施工合同约定甲供钢材。施工单位制订的基
Loveyou
2019-12-17
57
问题
某在建施工项目采用单价合同,国标清单计价,施工合同约定甲供钢材。施工单位制订的基础工程施工方案为如图16-1 双代号网络施工进度计划,有两个施工段组织流水施工。
假设每项工作均按最早时间安排作业,在工程施工中发生如下事件: 事件1:土方开挖2 施工中,发现局部地基持力层为软弱层,经处理工期延误9 天。该分项工程全费用增加3 万元。 事件2:基础梁1 施工中,因钢材未及时进场,工期延期3 天。该分项工程全费用增加1 万元。 事件3:柱基础2 施工时,因施工单位原因造成工程质量事故,返工处理致使工期延期5 天。该分项工程全费用增加2 万元。问题:1.指出基础工程网络施工进度计划的关键线路,并计算计划工期。2.针对本案例上述各事件,施工单位是否可以提出工期和(或)费用索赔,并分别说明理由。3.上述事件发生后,该基础工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变,请指出实际的关键线路。该基础工程实际工期是多少天?可索赔工期多少天?4.计算承包商应得到的费用索赔是多少?
选项
答案
解析
1关键线路为:①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧;计划工期=6+14+14+6+3=43(天)。2 事件1 可以提出工期索赔和费用索赔,因为提供地质资料有误是建设单位的责任,延误的时间(9 天)超过了该分项工程的总时差(8 天)。 事件2 可以提出费用索赔,但不可以提出工期索赔,因为虽然延误属建设单位的责任,但延误的时间(3 天)未超过该分项工程的总时差(8 天)。 事件3 不可以提出工期索赔和费用索赔,发生工程质量事故是施工单位的责任。3(1)将发生的三项事件导致的拖延时间均调整到相应分项工程的持续时间上,关键线变更为:①-②-⑤-⑥-⑦-⑧;实际工期=6+(6+9)+(14+5)+6+13=49(天)(2)将可以提出工期索赔的事件1 和事件2 导致的拖延时间均调整到相应分项工程的持续时间上,重新确定的关键线路仍为:①-②-⑤-⑥-⑦-⑧;工期=6+(6+9)+14+6+3=44(天)(3)工期索赔天数=44-43=1(天)4 费用索赔总额=3+1=4(万元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Fq4EKKKQ
相关试题推荐
王某将自家三层楼房的承建工程承包给没有施工资质的包工头李某。双方合同约定,李某“
土地使用权出让合同应由()与土地使用者签订。
某种食品礼盒的单价为60元时,每天可卖出40盒。若每盒每降1元出售,每天可多卖出
某地决定实施小区亮化工程,计划完成拆违、改建项目共7200平方米。拆违项目预算为
下列各资产负债表项目中,需要根据有关科目余额减去备抵科目后的净额填列的有()。
下列资产负债表项目的“期末余额”栏内各项数字的填列,应根据有关科目余额减去其备抵
政府会计核算中附注是对在资产负债表、收入费用表、现金流量表等报表中列示项目所作的
下列各项中,不应作为合同履约成本确认为一项资产的有( )。
下列有关为履行合同而发生的各种成本,可以作为合同履约成本确认为一项资产的有(
2019年11月30日,甲公司与乙公司签订一项为期3个月的劳动合同,合同总价款为
随机试题
(86-88题共用题干) 患者,男,脑梗死后1个月,言语可对答,目前可独立步行
(71-73题共用题干) 患儿3岁,主因活动后劳累、气短而就诊,查体发现心界左
农产品比价通常以农产品的()价格为标准价格进行比较。
张亮和李刚两人互发电子邮件协商洽谈合同。9月1日张亮说:“我有iphone一部,
贫血患者,外周血片示红细胞大小不等,中央淡染区扩大,转铁蛋白饱和度14%。最可能
以欺骗手段取得建筑企业资质证书的申请人( )不得再次申请建筑业企业资质。 A
水准路线闭合差调整是对高差进行改正,方法是将高差闭合差按与测站数(或路线里程数)
我国金融市场体系包括()。 ①货币市场 ②债券市场 ③商品市场 ④金融衍生品市场A.①②④B.①②③C.②③④D.①③④
某法院判决赵某犯诈骗罪处有期徒刑4年,犯盗窃罪处有期徒刑9年,合并执行有期徒刑11年。赵某提出上诉。中级人民法院经审理认为,判处刑罚不当,犯诈骗罪应处有期...
下列各项中,符合红字增值税发票开具规定的有( )。A、购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用