首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200
shuhaiku
2019-12-17
41
问题
某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200天,其应分摊的总部管理费100万元。丙在施工过程中,因遇到不利物质条件造成停工5天,因发包人更换其提供的不合格材料造成工程停工3天,因承包人施工机械损坏停工3天,因异常恶劣气候造成工程停工2天,上述事件均未发生在同一时间,且都在关键路线上,则丙施工单位可索赔的总部管理费为()万元。
选项
A.2.5B.4.0C.5.0D.6.5
答案
B
解析
本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。索赔的总部管理费 = 延期工程的日平均总部管理费X工程延期的天数。本题中延期工程的日平均总部管理费=100/200=0.5(万元),索赔的总部管理费=0.5×(5+3)=4(万元)。根据标准施工招标文件,不利物质条件可以索赔工期和费用,所以其影响的5天可以索赔费用;发包人更换材料可以索赔费用,停工3天;承包人自己的机械损坏不能索赔;异常恶劣气候只能索赔工期,不能索赔费用,所以这个2天不能索赔。故可以索赔的是5+3天=8天。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GEd9KKKQ
相关试题推荐
下列关于证券公司与证券经纪人签订委托合同的说法正确是()。 ①签订合同前,应对
证券公司在向客户融资融券前。应当与其签订载入()规定的必备条款的融资融券业务合同
证券公司代销金融产品,证券公司应当与委托人签订书面代销合同。代销合同应当约定双方
根据合同法律制度的规定,下列关于法定抵销权性质的表述中,正确的是()。
根据合同法律制度的规定,下列情形中,构成有效承诺的是()。
根据合同法律制度的规定,合同中的下列免责条款中,无效的有()。
外商投资企业在设立、变更等过程中订立的某些合同,依法律、行政法规的规定应当经外商
A公司以30万元的价格向B公司订购一台机床。根据合同约定,A公司应以银行承兑
根据合同法律制度的规定,下列关于提存的法律效果的表述中,正确的是()。
根据合同法律制度的规定,下列情形中,买受人应当承担标的物灭失风险的有()。
随机试题
油轮租船运费采用()方法。 A.将租船划分不同类别、不同费率 B.在整个租
D替牙期间暂时性错牙合包括:中切牙间间隙、侧切牙歪斜、前牙拥挤、磨牙关系偏远中、暂时性深覆。
当投资成本给定时,(),那么企业可以获得的利润水平越高,企业越愿意进行投资。
下列选项内容不属于试题的质量指标的是( )。
在《普通高中化学课程标准(实验)》中,“认识化学键的涵义,知道离子键和共价键的形
有5个正方形如右图叠放。已知每个正方形的边长都是5cm,它们所覆盖住的面积为11
对轻、中度抑郁发作治疗一般首选( ) A.MAOIs B.电休克治疗 C
二级医院药学部门负责人的任职资格是A:高级技术职务任职资格B:中级以上技术职务任职资格C:药学或药学管理专业本科以上学历并具有本专业高级技术职务任职资格D
关于强制医疗程序的说法,正确的是:A.审理人民检察院申请强制医疗的案件,应当会见被申请人B.审理强制医疗案件,应当通知被申请人或者被告人的法定代理人到场C.
下列关于资源税计税依据的表述,不正确的是()。A.征税对象为精矿的,纳税人销售原矿时,应将原矿销售额换算为精矿销售额缴纳资源税B.征税对象为原矿的,纳税人销售