首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列工期延误的索赔中,承包人可以得到费用补偿的是( )。
下列工期延误的索赔中,承包人可以得到费用补偿的是( )。
书海库
2019-12-17
11
问题
下列工期延误的索赔中,承包人可以得到费用补偿的是( )。
选项
A.不利自然条件B.特殊反常天气C.发包人命令暂停施工D.设计图纸错误
答案
D
解析
本题考查的是索赔的主要类型。在工期索赔中,属于客观原因所致,可以延长工期,不应给予费用补偿;凡纯属业主方面的原因(选项D的设计图纸错误)造成拖期,不仅应给承包人延长工期,还应给予费用补偿。至于较为接近的选项C,由于费用和利润通常包括在每项实施的工程价格之内,暂停施工并未削减该项目的实施,没有导致利润的减少,故不予补偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/H1SEKKKQ
相关试题推荐
在矿山建设工程项目管理中,矿井建设的工期一般可采用下列()方法来进行推算。
矿井竣工工期(或建井工期)是指从项目正式开工之日起到按照设计规定(),并经过试
吊装中小型井架时,吊装现场场地受限,且工期要求紧,适合于选用的吊装方法是()。
矿业工程施工中,可能引起承包商进行施工索赔的主要原因包括()。
矿业工程施工中,可作为施工索赔证据的是()。
关于不可抗力事件中,施工单位进场的机械、设备受到损坏以及工期的损失,说法正确的是
矿业工程施工中,关于索赔与变更的不正确表述是()。
矿业工程施工承包人在工程变更确定后()内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认
下列不得作为竞争性费用的是()。
矿业工程项目建设其他费用中的通用项目内容为()。
随机试题
发生首过消除的给药途径是 A、舌下给药 B、吸入给药 C、静脉给药
以下关于儿童药动学特点叙述正确的是 A、消化系统发育不完善,胃排空速度较慢
葛氏法则的不足可以用( )指标进行弥补。
健康教育近期效果评价的含义为( ) A.针对计划本身及实施过程中的管理问题
按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)的规定,下列荷载效应取值方法正确的是( )。A.按地基承载力确定基础底面积:荷载效应按承载能力极限状态
2008年6月王某取得的稿酬应缴纳个人所得税为( )元。A.11200B.14000C.16000D.20000
月经周期为28天型有排卵的妇女,于月经周期第11天刮宫,镜检子宫内膜应为A.增生期中期B.增生期晚期C.分泌期早期D.分泌期中期E.分泌期晚期
盐酸布桂嗉为镇痛药,临床用于A.偏头痛、三叉神经痛、外伤性疼痛及癌痛B.偏头痛、内脏平滑肌绞痛、外伤性疼痛及癌痛C.偏头痛、慢性荨麻疹D.创伤痛、
―般资料:求助者,男性,30岁,秘书。 案例介绍:以下是心理咨询中的一段对话。 心理咨询师:上次咨询你谈到现在最苦恼的是总担心自己写错东西,尽管你知道...
北京的李先生和南京的蔡女士因合同纠纷达成仲裁协议,双方依法选定了仲裁员组成仲裁庭审理此案。根据仲裁法律制度的规定,有下列情形之一的,仲裁员必须回避,当事人...