首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某承包商承担了一大型建设工程的设计和施工任务,在施工过程中因某种原因造成实际进度
某承包商承担了一大型建设工程的设计和施工任务,在施工过程中因某种原因造成实际进度
Loveyou
2019-12-17
58
问题
某承包商承担了一大型建设工程的设计和施工任务,在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后,该承包商无权提出延长工期申请的原因是()。
选项
A.施工图纸未按时提交B.施工场地未按时提供C.设计考虑不周而导致设计变更D.施工机械未按时进场
答案
D
解析
考点:工程延期的申报与审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:(1)监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;(2)合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;(3)异常恶劣的气候条件;(4)由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;(5)除承包单位自身以外的其他任何原因。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/H6TsKKKQ
相关试题推荐
三大运营商降费被指“空喊口号”,消费者指责其“换汤不换药”,其背后实际是广为诟病
在团体咨询结束阶段,咨询师主要的任务包括()。多选
心理咨询中,诊断阶段的任务包括()。多选
填写LES时,通常要求受测者根据自身的实际感受去判断那些经历过的事件,包括()
实际测验中,选取样本量的大小应当考虑的因素包括()多选
在实施SDS测验时,要求受测者评定自己的实际感觉,其时间范围是最近()。单选
艾里克森认为成年后期(50岁以后)的主要发展任务是()。单选
与实际处境不相符合的内心纠结属于()。单选
个体对事件的实际反应取决于经过中介系统的增益或消解后,压力的()
在完成SDS评定时,要求受测者仔细阅读每一条,然后根据最近()的实际感觉,在适
随机试题
下列关于地籍图件变更的说法正确的是( )。 A、数字测绘的地籍图,数字图应随
最常用的真菌培养基是 A.沙保弱培养基 B.马铃薯葡萄糖琼脂 C.SS琼脂
沉积在骨骼中的铅为 A、磷酸氢铅 B、磷酸铅 C、甘油磷酸铅 D、
陈女士的女儿患有先天性心脏病,为此陈女士辞了工作在家专心照顾女儿,长此以往,陈女
在培训课程设计文件中,内容大纲不包括()。
土地总登记是由()对符合总登记要求的宗地予以公告。
在股市发育不全、交易不规范的情况下,股票的评估价值应以股票的()为基本依据。
期限为1年或1年以下的资金的跨国流动是()。A.国际直接投资B.国际间接投资C.国际长期资金流动D.国际短期资金流动
根据《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件的规定》,中国法院认定存在信用证欺诈的,应当裁定中止支付或判决终止支付信用证项下的款项,下列说法正确的是:A.法院接受止
利率是货币资金的价格,对于利率的决定不同理论有不同的解释,但是总体来说,决定和影响利率变动的因素主要有()。A.社会平均利润率B.借贷资金的供应状况C.央