首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
1.背景 某机场工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》
1.背景 某机场工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》
恬恬
2019-12-17
42
问题
1.背景某机场工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受不可抗力级别暴风雨的袭击,造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:(1)暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。(2)已建部分工程造成损坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。(3)施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。(4)施工单位进场的在用机械、设备受到损坏4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任,工人窝工费3.8万元,业主应予支付。(5)因暴风雨造成现场停工8d,要求合同工期顺延8d。(6)由于工程破坏,清理现场需要费用2.4万元,业主应予支付。2.问题(1)监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作(请详细分条列出)?(2)不可抗力发生后风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理(请逐条回答)?
选项
答案
解析
(1)监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下工作: 1)进行调查、取证;2)审查索赔成立条件,确定索赔是否成立;3)分清责任,认可合理索赔;4)与施工单位协商,统一意见;5)签发索赔报告,处理意见报业主核准。(2)不可抗力风险承担责任的原则:1)工程本身的损害由业主承担:①人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;②造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担;③所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担;④工期给予顺延。2)对施工单位要求的处理方法:①经济损失由双方分别承担,工期延误应给予签证顺延;②工程修复、重建18万元工程款应由业主支付;③索赔报告中基本要求(3)不予认可,由施工单位承担;④索赔报告中基本要求(4)不予认可,由施工单位承担;⑤认可顺延合同工期8d;⑥由双方协商承担。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JRlEKKKQ
相关试题推荐
引发装配式混凝土建筑工程增量成本的原因有()。
装配式混凝土建筑工程成本相比传统现浇方式增加的有()。
某建设工程,生产单一的某产品,年固定成本为100万元,每件产品的变动成本为40元
某建设工程,生产单一的某产品,年固定成本为100万元,每件产品的变动成本为40元
某建设工程项目规模很大,将对国民经济产生较大影响,现在要对该项目进行可行性研究。
某水坝工程可以满足各种功能要求的方案有A和B两个。A方案的建造费用为1000万
某水坝工程可以满足各种功能要求的方案有A和B两个。A方案的建造费用为1000万
某水坝工程可以满足各种功能要求的方案有A和B两个。A方案的建造费用为1000万
某水坝工程可以满足各种功能要求的方案有A和B两个。A方案的建造费用为1000万
某水坝工程可以满足各种功能要求的方案有A和B两个。A方案的建造费用为1000万
随机试题
执行程序指的是人民法院的执行机构运用国家强制力,强制义务人履行()所确定的义务
1.公司的宗旨是什么?
下列关于基金募集申请注册的表述,不正确的是()。
以下除哪项外,均为黄柏的适应证
对牙髓有一定镇痛和安抚作用,但溶于水和唾液的是A.氧化锌黏固粉B.玻璃离子黏固粉C.银汞合金D.磷酸锌黏固粉E.化学固化黏固粉
现代人力资源管理的内容应以()为中心。A:事B:企业C:人D:社会
以下不是股权投资基金参与主体的是()。A.份额持有人大会B.基金投资者C.基金管理人D.监管机构
标定盐酸常用的基准物为A:苯甲酸B:无水碳酸钠C:三氧化二砷D:邻苯二甲酸氢钾E:重铬酸钾
根据国家现行标准,孔和轴之间配合的类型有()。A:动配合B:间隙配合C:静配合D:过盈配合E:过渡配合
关于子女教育规划的原则,说法不正确的是()。A:定期定额B:整体规划C:稳健投资D:目标合理