首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
由于发包人的原因,造成延长合同工期的情形有( )
由于发包人的原因,造成延长合同工期的情形有( )
昕玥
2019-12-17
39
问题
由于发包人的原因,造成延长合同工期的情形有( )
选项
A.提供图纸延误B.对异常的气候条件处理不当C.增加合同工作内容D.未按合同约定支付进度款E.改变合同中任何一项工作的质量要求
答案
ACDE
解析
通用条款中明确规定,由于发包人原因导致的延误,承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括:①增加合同工作内容;②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点;④因发包人原因导致的暂停施工;⑤提供图纸延误;⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款;⑦发包人造成工期延误的其他原因。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/L769KKKQ
相关试题推荐
甲公司将一闲置机器设备以经营租赁方式租给乙公司使用。租赁合同约定,租赁期开始日为
脑出血最常见的原因是( )。
除非另有约定,基金合同中应当设置不少于()小时的投资冷静期,在投资冷静期内、募
发起式基金的基金合同生效()年后,若基金资产净值低于()亿元的,基金合同自动
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的
根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
下列建设工程施工合同中,属于无效合同的有()。
保险合同订立的双方当事人是()。
当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有
甲乙签订总价100万元的买卖合同,双方约定:甲向乙交纳10万元定金,货到
随机试题
烧伤病人补液量调节简便而可靠的临床指标是 A.尿量 B.口渴 C.中心静脉
某高层建筑的第六层为多功能厅,下列关于该多功能厅的防火设计要求的说法,不正确的是
根据《社会消防安全教育培训规定》,在建工程的施工单位应当开展的消防安全教育工作应
下列关于期权的说法中,错误的是( )。
某高层住宅建筑消防车道的设计中,不符合规范的有()。
老年期人格特征是()。 (A)有安全感(B)适应性好 (C)有孤独
用于治疗沙眼,结膜炎的药物是A.磺胺嘧啶B.磺胺醋酰C.左氧氟沙星D.头孢唑啉E.四环素
25岁,平时月经规则,3个月前妇科检查有小肌瘤,现停经2月余,阴道流血10天。妇科检查子宫如妊娠14周大,软,轻压痛,双侧附件区触及5cm囊性包块,壁...
某女,43岁。入睡困难,且多梦易醒,心悸健忘,神疲食少,四肢倦怠,腹胀便溏,面色少华,舌质淡,苔薄白,脉细无力。中医诊断为不寐。 应采用的中医治法是A.健脾
夏某参加国家司法考试并获得法律职业资格证书,在律所实习一年后向市司法局申请执业律师资格遭到拒绝,夏某以市司法局为被告提起行政诉讼,法院审理后认为原告请求准...