首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程共15层,采用框架结构,由于技术难度大,业主采用邀请招标,择优选择了其中一
某工程共15层,采用框架结构,由于技术难度大,业主采用邀请招标,择优选择了其中一
tikufree
2019-12-17
13
问题
某工程共15层,采用框架结构,由于技术难度大,业主采用邀请招标,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2003年4月1日,合同工期为18个月。在合同履行过程中发生以下事件:事件一:2003年5月施工单位为保证施工质量,扩大基础地面,开挖量增加,导致费用增加,相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3.0万元,工期索赔3d。事件二:2003年8月份,恰逢连降7d罕见大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。事件三:2004年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加,导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。事件四:在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理,而施工单位一再拖延修理,于是业主另请其他施工单位维修。上述事件中,除事件二外,其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。问题:1.事件一中施工单位的索赔是否成立?说明理由。2.事件二中施工单位的索赔是否成立?说明理由。3.事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由4.事件四中施工单位的做法是否妥当?说明理由。所发生的维修费用该如何处理?
选项
答案
解析
1.事件一中,费用索赔不成立,工期索赔不成立。理由:因为该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。2.事件二中,费用索赔不成立,工期可以延长。理由:因为异常的气候条件的变化,属于不可抗力因素,承包商不应得到费用补偿,但工期应予以顺延。3.费用索赔成立,工期不予延长。理由:因为图纸设计方案有误,所以费用索赔成立;又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差,不会影响工期,所以工期不予延长4.施工单位的做法不妥当。理由:在保修期内,施工单位应承担保修责任,及时修复质量问题。所发生的维修费可以从乙方保修金中扣除。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/LVAsKKKQ
相关试题推荐
某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作40
根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列内容不属于施工图设计阶段工作任务
工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括
根据建设工程设计合同示范文本的规定,下列选项中属于发包人义务的有()。
在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有()。
根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,发包人和设计人必须共同保证施工图设计
下列选项中,属于设计招标的特点的是()。
关于机电设备招标的说法,错误的是()。
工程设计招标采用的开标形式是()。
对于需增设技术设计阶段的工程项目,为保证设计指导思想贯穿各设计阶段,一般不单独招
随机试题
关于表见代理须满足的条件,下列不包括的是()。 A、须行为人告知被代理人 B
人民法院确定的拍卖保留价,在第一次拍卖时,不得低于评估价或市价的()。
执业药师应对处方进行用药适宜性审核,如发现有不合理联用的药组,应建议纠理的是(
右旋糖酐注射液采用()。
子宫肌瘤月经改变常见于
在居住区景观设计中,能体现所在地域自然环境特征,因地制宜地创造出具有时代特点和当
老年骨质疏松的治疗多采用A.激素替代治疗B.氢氯噻嗪每日12.5?25mg的治疗C.双膦酸盐D.钙制剂、维生素D和骨吸收抑制剂E.长期口服维生素D
下列表述正确的有()。A:制造商委托代理公司代理投标或授权其他企业以自己产品参加投标的,自己可以同时参加该项目投标B:招标人要求投标人延长投标有效期的,投标人
大多数国家的公司法中,都将公司经理视为章程中的()。A、固定设定机构B、任意设定机构C、必须设定机构D、辅助设定机构
股权众筹融资主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动,股权众筹融资方应为小微企业。( )