首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工作的自由时差为1天,总时差为4天。该工作施工期间,因发包人延迟提供工程设备而
某工作的自由时差为1天,总时差为4天。该工作施工期间,因发包人延迟提供工程设备而
Loveyou
2019-12-17
17
问题
某工作的自由时差为1天,总时差为4天。该工作施工期间,因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停,以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是()。
选项
A.若施工暂停2天,则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天,则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天,则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天,则承包人可获得工期补偿1天
答案
D
解析
判断非关键路线的延误是否是导致关键线路的变化,主要考虑非关键工作的总时差。故施工暂停事件和工期补偿之间的关系必然是:工期补偿天数=max(0,施工暂停天数-4),
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Lgd9KKKQ
相关试题推荐
要选择其它特高压交流变电站进行现场实习,无特高压交流变电站工作经验的要安排不少于
在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,可不填用动火工作票。
需更换硅胶、吸湿器,而无法判定变压器是否正常呼吸时,应将重瓦斯保护改投信号,工作
根据《国家电网公司变电运维管理规定》,隔离开关导电回路长期工作温度不宜超过100
开关柜断路器在工作位置时,可以就地进行分合闸操作。远方操作时,就地人员应远离设备
正常运行时,串联电抗器的工作电流应不大于其1.2倍的额定电流。
母线及接头长期允许工作温度不宜超过70℃。
站用交流电源系统涉及拆动接线工作后,恢复时应进行核相。接入发电车等应急电源时,应
禁止在有雷电时进行接地导通、接地电阻检测工作
三、四类变电站由省公司运检部组织编制变电站生产准备工作方案并实施。
随机试题
某破产企业经法院批准进入破产重整阶段,重整计划对普通债权人组进行了权利调整,削减
(119-120题共用备选答案) A.急性菌痢普通型 B.中毒型菌痢 C.
定期定额纳税户“喜乐聚酒店”的老板李某,2015年1月,将酒店承包给张某经营,张
中国人身上有种难以形容的东西,我已经把这种难以形容的东西概括为温良。如果我不为这
遗精初期治疗应是A.补肾固精B.清泻君相之火C.清利湿热D.养心安神
对经济发展不同地区按比例抽取样本研究其对就医行为的影响的抽样方法为( )A.系统抽样B.整群抽样C.单纯随机抽样D.分层抽样E.以上都不是
背景资料 某重力式码头主体工程施工分3个流水段进行,段间、段内施工工艺互无干扰。抛石基 床(包括挖泥、抛石、整平)、沉箱安放(包括预制、出运、安装、...
高层建筑的给水系统应进行合理的竖向分区并加设()。A.减压阀B.止回阀C.压力阀D.单向阀
关于建设工程项目管理规划的说法,正确的有()。 A.建设工程项目管理规划仅涉及项目的施工阶段和保修期 B.建设工程项目管理规划完成以后不需...
下列关于增值税退(免)税的计税依据,表述不正确的是( )。A.生产企业出口货物劳务(包括进料加工复出口货物)增值税退(免)税的计税依据,为出口货物劳务的实际离岸