首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景 某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下图
背景 某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下图
书海库
2019-12-17
50
问题
<P>背景</P><P>某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下图所示的网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。
</P><P>在实施过程中,发生了如下事件。事件一:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维修花费2万元,同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8天;事件二:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8天,造成施工单位经济损失2000元/天;事件三:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E(0号台身)实际时间比计划时间拖延15天,造成施工单位经济损失1600元/天。</P><P>问题:</P><P>1.根据网络图计算该工程总工期,并指出关键路线。</P><P>2.分别分析事件一、二、三对总工期的影响,并计算施工单位可获得的工期赔偿。</P><P>3.分别分析施工单位能否就事件一、二、三导致的损失向业主提出费用索赔,说明理由,并计算索赔金额。</P><P>4.将背景中的双代号网络改为单代号网络。</P>
选项
答案
解析
<P>1.总工期=15+30+50+40+10=145(天),关键线路①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩(或A→B→F→H→J)。</P><P>2.事件一,罕见特大暴雨属于不可抗力事件,费用不得索赔;理应获得工期赔偿,但工作D是非关键工作,拖延时间8天未超过其总时差,所以对总工期没有影响,不予索赔。事件二,对总工期有影响,会使总工期延长8天,因为工作F为关键工作。施工单位租赁的施工机械未及时进场,属于施工单位责任,费用和工期不予索赔。事件三,业主变更设计但未及时向施工单位提供图纸,属于业主责任,可获得工期和费用赔偿,因为E工作拖延时间超过其总时差5天,变为关键工作,工期变为150天,索赔5天。</P><P>3.事件一为不可抗力,不可获得费用赔偿(该项损失一般找保险公司,不得找业主索赔)。事件二中是施工单位的责任,不予赔偿。事件三为业主责任,可索赔金额费用:1600*15=24000(元)。所以,施工单位一共可获得24000元的费用赔偿。</P><P>4.[img]/upload/tiku/27/3920325_1_1.jpg[/img]</P><P>1.线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路,关键线路的长度就是网络计划的总工期。从网络图中可以看出:总工期=15+30+50+40+10=145(天),关键线路①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩(或A→B→F→H→J)。</P><P>2.承包商提出工期索赔,通常是由于下述原因:(1)合同文件的内容出错或互相矛盾;(2)监理工程师在合理的时间内未曾发出承包商要求的图纸和指示;(3)有关放线的资料不准;(4)不利的自然条件;(5)在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物;(6)额外的样本与试验;(7)业主和监理工程师命令暂停工程;(8)业主未能按时提供现场;(9)业主违约;(10)业主风险;(11)不可抗力。</P><P>3.延期产生的费用索赔:以上提出的工期索赔中,凡属于客观原因造成的延期,属于业主也无法预见的情况,如特殊反常天气等,承包商可得到延长工期,但得不到费用补偿。凡纯属业主方面的原因造成延期,不仅应给承包商延长工期,还应给予费用补偿。</P><P>4.本问主要考查网络计划在公路工程进度计划中的应用。</P>
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/M6ofKKKQ
相关试题推荐
某沿海港口在航道疏浚工程完成后,委托某测绘单位实施航道水深测量,以检验疏浚是否达
某测绘单位为某省编制一幅综合经济挂图,该省东西方向宽约400km,南北方向长约5
中、小比例尺地图缩编中,用图形符号表示居民地时,符合制图要求的居民地选取方法有(
下列测量工作,属于建筑工程施工阶段测量工作的有()。
地图成果整理要求包括()。
专题地图的编制的基本过程可分为()。
导航电子地图产品制作工艺设计的要求是()。
导航电子地图录入的背景数据包括()。
根据软件工程标准制定的机构与使用的范围,它可分为()。
GIS软件工程的系统经济评价指标主要有()。
随机试题
70.股份有限公司的发起人持有的本公司股份,自()内不得转让。 A.公司举行
下列治疗痰厥实证的组穴是: A.水沟、内关、神阙 B.水沟、内关、行间、涌泉
蛇胆川贝液不可以和下列哪个药物合用 A六应丸B妙济丸
某驰名冰箱企业为了进一步扩大生产规模、降低成本,收购另一品牌空调配套元件生产企业
某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁,合同履行中,发包人与承包人
前牙的牙髓病治疗以选用哪种方法为宜()A.药物止痛法B.干髓法治疗C.活髓保存法D.牙髓摘除术E.牙髓塑化法
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图5-7所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。 在施工...
根据国家有关基金会年度检查的规定,对于年度检查不合格的基金会,由登记管理机关责令整改。整改期间,基金会若申请办理下列事项,登记管理机关应不予批准的是()。A:变
银行客户关系管理要求通过以( )为导向开展金融产品和服务。A.银行B.资产C.客户D.创新
境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务的,应当在项目完工、离开中国境内前( )内,持有关证件和资料,向原税务登记机关申报办理注销税务登记。