首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天,人员窝工20
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天,人员窝工20
恬恬
2019-12-17
32
问题
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天,人员窝工20个工日;②遇到不利地质条件导致工程停工1天,人员窝工10个工日,处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日,窝工补贴为100元/工日,不考虑其他因素。根据《招标施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是()。
选项
A.3天,6000元B.1天,3000元C.3天,4000元D.1天,4000元
答案
C
解析
(1)不利的地质条件施工企业可以索赔工期和费用(2)异常恶劣气候条件导致工程停工2天,工期可以索赔,但是窝工费用不索赔。所以工期为1+2=3天。费用10×100+15×200=4000元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MKS9KKKQ
相关试题推荐
属于描述黑龙江全省气候主要特征的选项是()。
天津的主要气候特征是()。
澳门属于()气候。
()是世界上唯一留存年代最久远、以无坝引水为特征的综合性水利工程,也是“天府之国
为了保卫国家的主权和安全,国家要对出入国境的人员进行()。
持有外交签证或礼遇签证的人员,可选择()通关。
国际航班机组人员使用的有效证件通常是()。
游客心脏病猝发,导游人员错误的做法是()。
旅游团游东湖时,一游客提出希望单独划船游湖,导游人员应()。
旅游者要求自费观看计划外文娱节目时,导游人员应()。
随机试题
混凝土的水灰比越大,水泥用量越多,则徐变及收缩值分别( )。 A、增大,增大
即使对可以吸纳和利用的外国思想学说,也要作辩证分析,批判地吸收其合理成分,而不能
下列纠纷中,适合《仲裁法》仲裁的是()。
某工程施工中出现了意外情况,导致工程量由原来的2500m3增加到3000m3,原
划分历史唯物主义和历史唯心主义的基本依据是()。 A经济基础和上层建筑的关
按期纳税形式下,以1个月为一期纳税的,自期满之日起()天内申报纳税。
下列选项哪一个是变奏曲式的结构()A.A+B+C+A+D+AB.A+B+A+C+A+AC.A+B+A+C+A+D+AD.A+A1+A2+A3+A4
案例: 下面是某化学教师关于“分子”的教学片段 环节一:情境创设,引入新课。利用走到花圃会闻到花香,湿的衣服经过晾晒会变干等情境激发学生思考:你能解释...
间接融资的特点不包括()。A.间接性B.相对的集中性C.全部具有可逆性D.信誉的差异性较大
2008年,吉林省内B县医疗机构发现该县发生重大食物中毒事件。 该县人民政府卫生行政部门应当在几小时内向本级人民政府报告A1小时B2小时C3小时