首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某写字楼位于某省会城市商业中心地带,由主楼和辅楼组成,总建筑面积30000m2,
某写字楼位于某省会城市商业中心地带,由主楼和辅楼组成,总建筑面积30000m2,
书海库
2020-05-20
38
问题
<P>某写字楼位于某省会城市商业中心地带,由主楼和辅楼组成,总建筑面积30000m<sup>2</sup>,工程投资估算总额为人民币1.3亿元。该工程项目位于城市核心区,施工场地比较狭窄,人群和车流量比较密集。2009年5月,招标人通过采取公开招标的方式选择承包人,招标文件规定合同形式为固定总价包干,现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价款。某投标人根据招标文件规定,承诺工期为一年半,投标价为1.26亿元。经评标委员会评审,招标人依法确定该投标人为中标人并发出中标通知书,并签订了施工合同。</P><P>施工过程中发生如下事件:</P><P>事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,重新调整了地基处理方案,经批准后组织实施,中标人为此增加费用5万元,基础施工工期延长3天。</P><P>事件二:辅楼施工时,招标人提出修改设计,中标人按照修改的设计进行了施工,费用增加了10万元,中标人随后向招标人递交追加设计变更价款的书面文件。</P><P>事件三:主楼施工中,因施工机械故障造成停工,主楼工期拖延7天,费用增加6万元。</P><P>事件四:主楼施工过程中,因罕见暴风雨导致施工无法进行,停工5天。</P><P>问题:</P><P>(1)该工程选用固定总价合同形式是否妥当?说明理由。</P><P>(2)事件二中,中标人提出追加设计变更价款要求是否合理?说明理由。</P><P>(3)在事件一、三、四中,中标人如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。</P>
选项
<P>(1)该工程选用固定总价合同不妥。</P><P>理由:固定总价合同适用于工程量不大且能够按标准计算、设计图纸完备、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程工程量较大、工期较长,且处于城市核心区,施工技术难度大、风险高,不宜采用固定总价合同。</P><P>2)中标人提出追加设计变更价款的要求合理。</P><P>理由:尽管合同形式为固定总价合同,但设计变更属于增加承包人的义务,应给予补偿。</P><P>(3)事件一:可以提出工期索赔和费用索赔。因局部软土层情况的出现非施工单位责任,应给予补偿。</P><P>事件三:工期和费用均不应提出索赔,因该事件完全是由中标人自身原因造成的。</P><P>事件四:可以提出工期索赔。罕见的暴风雨属于非合同双方责任的恶劣天气,是合同双方共同的风险,延误的工期5天应当给予顺延。</P>
答案
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NOlMKKKQ
相关试题推荐
项目时间管理既是项目管理的中心任务也是项目目标体系中三大目标之一,管理主要包括(
项目时间管理既是项目管理的中心任务也是项目目标体系中三大目标之一,管理主要包括(
国际贸易惯例是国际组织或商业团体制定的成文的规则、定义、解释,下列文件中,属于国
工程建设项目投资按()分类,可分为工业、农业、城市基础设施工程建设项目等。
商业汇票的付款期限由交易双方商定,但最长期限不能超过()。
商业汇票是指()。
下列各项中,不属于工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地的出让方式的有(
在各类法律纠纷的解决方式中,以不破坏缔约方的友情和商业联系的意思自治为其核心价值
甲房地产公司在当地报纸上发出写字楼招商广告,声明写字楼底层给最先支付现金的人。随
负责世界银行、亚洲开发银行贷款、担保和联合融资的对外谈判与磋商业务的行业主管部门
随机试题
填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟均具有的结构有()。 A、垫层 B、排水层 C
下列关于精苯加工工艺中安全的控制措施,说法正确的是()。 A.精苯生产区域宜设
甲公司20×3年1月1日发行在外普通股为10000万股,引起当年发行在外普通股
蟾酥中毒的主要临床表现为
对一些关键设备、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资设计概算进行审查宜
某思想家在1925年提到世人对他的评价:“自戊戌以来,旧则攻吾太新,新则攻吾太旧
个人采购、企业采购和公共采购在制约因素方面的差别主要体现在_等方面。()
对压力容器外部检查的主要内容有()。 A.容器本体、接头部位有无裂纹、变形、
将药物或药材提取物与适宜的亲水性基质混匀后,涂布于背衬材料上制成的外用制剂,称为A.黑膏药B.贴剂C.凝胶膏剂D.涂膜剂E.橡胶膏剂
在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中,能够作为证据的有()。 A、工程图纸B、造价鉴定C、律师辩论笔录 D、被告人弟弟的证言E、偷拍的谈判录像