首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如图 1(单位:d)。合同约
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如图 1(单位:d)。合同约
Loveyou
2019-12-17
66
问题
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如图 1(单位:d)。合同约定:工期提前奖金标准为 20000 元/d,逾期完工违约金标准为 20000 元/d。
施工中发生如下事件:事件 1:A 工作过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符,需进行处理,A工作的实际工作时间为 34d。事件 2:在 B 工作中,部分钢筋安装质量不合格,施工单位按监理单位要求进行返工处理,B 工作实际工作时间为 26d。事件 3:在 C 工作中,施工单位采取赶工措施,进度曲线如图 2。
事件 4:由于项目法人未能及时提供设计图纸,导致闸门在开工后第 153 天末才运抵现场。问题:1、计算计划总工期,指出关键线路。2、指出事件 1、事件 2、事件 4 的责任方,并分别分析对计划总工期有何影响。3、根据事件 3,指出 C 工作的实际工作持续时间;说明第 100 天末时 C 工作实际比计划提前(或拖延)的累计工程量;指出第 100 天末完成了多少天的赶工任务。4、综合上述事件,计算实际总工期和施工单位可获得的工期补偿天数;计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额
选项
答案
解析
1.(1)关键线路为:①—②—③—④—⑤—⑥(或A→B→C→D→E)。(2)计划总工期T=30+20+100+5+30=185(天)。2.(1)事件1中,责任方为项目法人,其提供的勘察报告与局部地质条件不符,由此导致A工作延误4天。A工作是关键工作,因此导致总工期拖延4天。(2)事件2中,责任方为施工单位,因施工质量不合格而进行的返工处理由施工单位承担。又B工作是关键工作,因此导致总工期拖延6天。(3)事件4中,责任方为项目法人。G工作总时差为50天,闸门在开工后第153天末才运抵现场,延误时间超过总时差3天,因此导致计划总工期拖延3天。3.(1)根据事件3,截止C工作完成总用时为155天,A、B两项工作总共实际用时为60天,所以C工作的实际工作持续时间=155-60=95(天)。(2)在第100天末时实际完成C工作工程量的42%,然而在第100天末时C工作计划的工程量为48%。因此第100天末时,C工作实际比计划拖延的累计工程量=48%-42%=6%。(3)C工作在开始时,滞后时间=(60-50)=10天。在第100天末,滞后时间=(100-92)=8天,因此完成了2天的赶工任务。4.(1)综合上述事件,实际总工期=计划总工期+A工作延长工期+B工作延长工期-C工作赶工提前工期=30+4+20+6+95+5+30=190(天),比计划总工期185天拖延了5天。(2)事件1中因项目法人造成的A工作延误,施工单位可获得工期补偿,天数为4天。即调整后的工期=185+4=189天。(3)由上可知,施工单位拖延工期1天,因逾期支付的违约金金额应为:(190-189)×20000=20000(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NQAEKKKQ
相关试题推荐
下列关于T形梁和工形梁施工图预算要求的说法中,不正确的是.( )。
在桥梁工程中,与其他基础形式相比,能承受较大的垂直荷载和水平荷载的基础形式是(
下列不属于隧道工程附属建筑物的是( )。
采用小型机具施工,基层宽度应比混凝土面板每侧宽出( )cm。
采用轨道式摊铺机施工时,基层宽度应比混凝土面板每侧宽出( )。最新题库,考前押题
路基防护与加固工程中,( )是一种施工简单、费用经济、效果较好的坡面防护措施。
挖方路基典型断面中,( )适用于上部分边坡为土质覆盖层,下部分边坡为岩石的路段。
( )既是泥石流的组成部分之一,也是泥石流活动的基本动力和触发条件。
桥梁工程地质勘察一般应包括( )。
下列选项中属于公路工程的有( )。
随机试题
风险管理作为自上而下的过程,最终由代表资本的股东大会推动并承担责任。( )
动产上已设立抵押权或者质权,不论该动产是否被留置,抵押权人或质押权人优先受偿。(
债权人会议通过和解协议的决议,由出席会议的有表决权的债权人过半数同意,并且其所代
男性第二性征发育不包括
SWOT分析是一个众所周知的工具,包括分析企业的优势、劣势、()和威胁。
申请人在人民法院采取保全措施后()内不依法申请仲裁的,人民法院应当解除保全。
已满14周岁不满16周岁的人犯罪的是法定应当从轻或减轻处罚的情节。( )
为了给建立国际政治新秩序提供保障机制,必须依靠和发挥()。A.WTO的作用B.IMF的作用C.WHO的作用D.UN的作用
下列做法中,符合《产业结构调整暂行规定》中产业结构调整方向和重点要求的是()。A:在生态保护的基础上全面开发水电B:依法关闭高耗能、高污染产业、降低高耗能、高
在抽样调查一般步骤中,需要回答“要做什么样的调查研究”,是在()阶段。A.确定调查问题B.调查方案设计C.实施调查过程D.撰写调查报告