首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程工单位。 在...
某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程工单位。 在...
admin
2020-12-24
10
问题
某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程工单位。
在工程实施过程中,发生如下事件:
事件1:监理单位编制建安工程施工招标文件时,建设单位提出投标人资格必须满足以下要求:
(1)获得国家级工程质量奖项。
(2)在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记。
(3)拥有国有股份。
(4)取得安全生产许可证。
事件2:建安工程施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同后,在施工中突遇合同中约定属不可抗力的事件,造成经济损失(见表16—1)和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保,建安工程施工单位在合同约定的有效期内,向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。
事件3:施工过程中,总监理工程师发现施工单位刚开始采用的一项新工艺,未向监理机构报审。
事件4:在施工时,装修工程施工单位发现图样错误,导致装修工程局部无法正常进行,虽然不会影响总工期,但造成了工人窝工等损失。装修工程施工单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔的申请。
【问题】
1.逐条指出事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的要求,分别说明理由。
2.事件2中,发生的经济损失分别由谁承担?建安工程施工单位总共可获得费用补偿为多少?工程延期要求是否成立?
3.写出总监理工程师对事件3的处理程序。
4.根据《建设工程监理规范》的规定,写出事件4中项目监理机构处理变更设计和费用索赔的程序。
选项
答案
解析
1.事件I中监理单位是否应采纳建设单位提出的要求及其理由。 (1)获得国家级工程质量奖项的要求应采纳。 理由:可以保证工程质量。 (2)在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记的要求不应采纳。 理由:以不合理条件限制或排斥潜在投标人。 (3)拥有国有股份的要求不应采纳。 理由:以不合理条件限制或排斥潜在投标人。 (4)取得安全生产许可证的要求应采纳。 理由:必须取得安全生产许可证才有资格进行施工。 2.(1)事件2中,发生的经济损失应由建设单位承担的是:建安工程施工单位采购的已运至现场待安装的设备修理费5.0万元;已通过工程验收的供水管爆裂修复费0.5万元;建设单位采购的已运至现场的水泥损失费3.5万元;停工期间必要的留守管理人员工资1.5万元;现场清理费0.3万元。 (2)事件2中,发生的经济损失应由施工单位承担的是:现场施工人员受伤医疗补偿费2.0万元;建安工程施工单位配备的停电时间用于应急的发电机修复费0.2万元;停工期间施工作业人员窝工费8.0万元。 (3)建安工程施工单位总共可获得费用补偿为5.o+0.5+3.5+1.5+0.3=10.8(万元)。 (4)工程延期要求成立。 3.总监理工程师对事件3的处理程序:总监理工程师签发《工程暂停令》,专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 4.根据《建设工程监理规范》的规定,事件4中项目监理机构处理变更设计的程序:承包单位提出工程变更申请,提交总监理工程师,由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后,由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环境保护等内容时,应按规定经有关部门审定。 根据《建设工程监理规范》的规定,事件4中项目监理机构处理费用索赔的程序: (1)承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。 (2)总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。 (3)承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。 (4)总监理工程师初步审查费用索赔申请表,符合规定的条件时予以受理。 (5)总监理工程师进行费用索赔审查,并在初步确定一个额度后,与承包单位和建设单位进行协商。 (6)总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表,或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PrGaKKKQ
相关试题推荐
财政政策要在()方面发挥重要功能,完善其有效的实施方式。A:调节收入B:优化结构C:资源配置D:保持币值稳定E:促进经济增长
产业结构调整的重要任务主要有( )。A:要以自主创新提升产业技术水平B:加强基础产业基础设施建设C:加快发展先进制造业D:促进服务业加快发展E:加强农
为形成新的比较优势,实现局部领域的突破和跨越式发展,我国要有选择、有重点地加快发展( )产业。A:汽车制造B:电子信息C:生物工程D:轻工纺织E:新材
对需要政府直接投资和资本金注入方式的投资项目,政府从投资决策的角度,只审批()。A:项目建议书B:开工报告C:项目申请报告D:资金申请报告E:可行性研
发展先进制造业、提高服务业比重和加强基础产业基础设施建设,是产业结构调整的重要任务,具体包括()。A:大力发展循环经济B:要以自主创新提升产业技术水平C:
我国国债的发行几经变迁,目前采用的国债发行方式主要有( )三种。A:公开招标方式B:指定分包方式C:承购包销方式D:行政分配方式E:竞争分包方式
任何单位都不得以()资金购买企业债券。A:财政预算拨款B:银行贷款C:吸收储蓄存款D:国债E:股票
货币供给的制约因素是( )。A:社会对贷款的需求状况B:人均月消费商品的现金总量C:商业银行存款的保留情况D:企事业单位及个人手持现金情况E:银行收入
国债的发行市场是指决定国债的具体()和引导一般投资者认购并办理认购事宜、缴纳款项等业务的场所A:发行方式B:发行时间C:发行金额D:发行条件E:招标方
国家鼓励单位和个人按照土地利用总体规划,在( )前提下,开发利用土地。A:保护和改善生态环境B:防止水土流失C:防止土地荒漠化D:经济利用价值高E:建
随机试题
下面哪一项不是生长激素的作用 A.促进脑的发育 B.加速蛋白质的合成 C.
()是指在交易时间每一份衍生工具所规定的交易数量。
右图所示的是哪种典型地貌?()
对药品分别按处方药与非处方药进行管理是根据药品的 A.品种B.规格 C.适
男性,15岁,全身水肿显著,大量蛋白尿,无镜下血尿,肾功能正常,首次经泼尼松40mg/d治疗4周后,水肿明显消退、尿蛋白有所减少。此时应A.减少泼尼松用量B.
作文要求 1.写作前认真阅读作文前提示,按提示要求在规定的时间内写完。 2.用汉语简化字书写。 3.作文中不得出现跟考生有关...
每一个问题都必须包含()。A.目的B.个体已有的知识C.障碍D.假设E.方法
1mol琥珀酸脱氢生成延胡索酸,脱下的2H+通过电子传递链传递,在KCN存在时可生成A.2.5molATP+1molH2OB.1.5molATP+1m
起重机吊装载荷是指()。A.吊物重量B.吊物重量乘载荷系数C.吊物重量加吊索及附件重量D.吊物重量加吊索重量之和乘载荷系数
王某的汽车被法院违法査封后变卖,后法院确认查封违法。王某请求国家赔偿。就该车的赔偿标准问题,下列哪一说法是正确的?() A.按王某提出请求时该车的市场价...