首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某工程项目业主采用工程量清单招标方式确定了承包人,双方签订了工程施工合同,合 同
某工程项目业主采用工程量清单招标方式确定了承包人,双方签订了工程施工合同,合 同
书海库
2020-05-20
41
问题
某工程项目业主采用工程量清单招标方式确定了承包人,双方签订了工程施工合同,合 同工期4个月,开工时间为2011年4月1日。该项目的主要价款信息及合同付款条款如下: (1)承包商各月计划完成的分部分项工程费、措施费见表5-1。
(2)措施项目费160000元,在开工后的前两个月平均支付。(3)其他项目清单中包括专业工程暂估价和计扫工,其中专业工程暂估价为180000元; 计日工表中包括数量为100个工日的某工种用工,承包商填报的综合单价为120力工日。(4)工程预付款为合同价的20%,在开工前支付,在最后两个月平均扣回。(5)工程价款逐月支付,经确认的变更金额、索赔金额、专业工程暂估价、计日工金 额等与工程进度款同期支付。(6)业主按承包商每次应结算款项的90%支付。(7)工程竣工验收后结算时,按总造价的5%扣留质量保证金。(8)规费综合费率为3.55%,税金率为3.41%。 施工过程中,各月实际完成工程情况如下:(1)各月均按计划完成计划工程量。(2) 5月业主确认计日工35个工日,6月业主确认计日工40个工日。(3) 6月业主确认原专业工程暂估价款的实际发生分部分项工程费合计为80000元,7月业主确认原专业工程暂估价款的实际发生分部分项工程费合计为70000元。(4) 6月由于业主设计变更,新增工程量清单中没有的分部分项工程,经业主确认的 人工费、材料费、机械费之和为100000元,措施费10000元,参照其他分部分项工程量清 单项目确认的管理费费率为10% (以人工费、材料费、机械费之和为计费基础),利润率 为7% (以人工费、材料费、机械费、管理费之和为计费基础)。(5) 6月因监理工程师要求对已验收合格的某分项工程再次进行质量检验,造成承包 商人员窝工费5000元,机械闲置费2000元,该分项工程持续时间延长1天(不影响总工期)。检验表明该分项工程合格。为了提高质量,承包商对尚未施工的后续相关工作调整了 模板形式,造成模板费用增加10000元。每月完成的分部分项工程量价款是多少?承包商应得工程价款是多少?
选项
答案
解析
(1)4月份工程量价款:分部分项工程费=550000元 措施项目费=160000x1/2=80000元工程量价款= (550000+80000) x (1+3.55%) x (1+3.41%) =674611 元由于业主按承包商每次应结算款项的90%支付(以下各小题相同),故: 承包商应得工程款=674611X90%=607150元(2) 5月份工程量价款:分部分项工程费=750000元 措施项目费=160000x1/2=80000元5月份计日工合价二35x120=4200元工程量价款=(750000+80000+4200) x (1+3.55%) x (1+3.41%) =893270 元 承包商应得工程款=893270x90%=803943元(3) 6月份工程量价款:分部分项工程费=900000元40xl20+80000+100000x (1+10%) x (1+7%) +10000+ (5000+2000) =219500 元 工程量价款=(900000+219500) x (1+3.55%) x (1+3.41%) =1196457 元 由于在开工前支付了工程预付款,即为合同价的20% (675039元),在最后两个月平 均扣回,因此:承包商应得工程款=1196457x90%-675039x1/2=73^% 元(4) 7月份工程量价款:分部分项工程费二600000元工程量价款= (600000+70000) X (1+3.55%) x (1+3.41%) =717443 元 承包商应得工程款=717443x90%-675039x1/2二308179 元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Q3PEKKKQ
相关试题推荐
确定工程项目投资建设的必要性和可行性,即“立项”的先决条件的是()。
根据我国《合同法》和《建设工程招标代理合同(示范文本)》的规定,工程招标代理人的
投标班子在项目咨询招标初期应做好的工作包括()。
对于工程合同金额超过2500万美元的项目,FIDIC建议采用()人组成的DA
获得预备资格的中央投资项目招标代理机构,可从事总投资()亿元及以下的中央投资
中央投资项目招标代理资格证书的有效期为()年。
作为行业协会组织制定的工程项目管理行为规范,主要起推介、指导、引领作用的是()。
如果招标人或其代理机构需要对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,则应在招
以下应作为政府采购的主要采购方式的是()。
下列合同类型中,属于工程项目委托合同的是()。
随机试题
下列全国重点文物保护单位位于青海省的有( )。 A、塔尔寺 B、同心清真大
根据以下材料,回答81-84题 某工程项目的进度计划如下单代号网络图所示,时间
房屋抵押权自( )之日起生效。 A、抵押合同签订 B、抵押合同生效 C
某单位乒乓球,羽毛球,篮球三个兴趣小组共有72人参加。已知同时参加3个小组的人数
政府债券的举债主体包括()。 Ⅰ.中央政府 Ⅱ.地方政府III.国有企业
下列药物中适宜饭前服用的是( )。
新课程理念对教师角色的定位是()
某女,43岁。入睡困难,且多梦易醒,心悸健忘,神疲食少,四肢倦怠,腹胀便溏,面色少华,舌质淡,苔薄白,脉细无力。中医诊断为不寐。 治疗宜选用的方剂是A.逍遥
顾某,35岁,无固定职业,因盗窃被判有期徒刑1年,缓期执行。判决后,其妻离家出走。目前顾某与父母、儿子共同生活,父母年老多病,儿子辍学在家,家庭生活困难。...
效益审计与财经法纪审计的差异主要体现在:A:审计目标B:审计方法C:评价标准D:审计质量控制要素E:审计独立性要求