首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某机电安装公司,承建 3000m2 工业厂房(带地下室)的施工。该公司编制的施工
某机电安装公司,承建 3000m2 工业厂房(带地下室)的施工。该公司编制的施工
Loveyou
2019-12-17
64
问题
某机电安装公司,承建 3000m2 工业厂房(带地下室)的施工。该公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费 60%计算。在专用条款中明确 6 级以上(含 6 级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。根据双方商定,人工费为 30 元/工日,机械台班费为 1000 元/台班。安装公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:事件 1:施工前技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场环境情况等。事件 2:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工 10d,窝工费用合计为 3000 元。事件 3:5 月 18 日发生 6 级大风,一直到 5 月 21 日开始施工,造成 20 名工人窝工。事件 4:5 月 21 日用 30 个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5 月 22 日恢复正常挖掘工作。事件 5:5 月 27 日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工 2d,造成人员窝工 10 个工日。事件 6:5 月 29 日因外部供电故障,使工期延误 2 天,造成 20 人窝工,2 台施工机械窝工。事件 7:在施工过程中,发现因业主提供的图纸存在问题,故停工 3d 进行设计变更,造成人工窝工 60 个工日,机械窝工 9 个台班。安装公司最终按照施合同内容按要求完成完成施工后,向监理单位送交验收申请报告,监理单位根据施工合同、验收标准进行审查,确认工程具备交付使用的条件后,进行了正式验收。问题:1.分别说明事件 2 至事件 7 的工期延误和费用增加应由谁承担,并说明理由。2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?3.简述施工方案编制的主要内容。4.技术人员对班组进行交底的内容是否正确,说明理由?5.简述正式验收的流程。
选项
答案
解析
1.工期延误和费用增加的承担责任划分:事件 2:应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。理由:因建设单位造成的施工临时中断,从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期 10d,费用 3000 元。事件 3:工期延误 3d 应由建设单位承担,造成 20 人窝工的费用应由承包单位承担。理由:因为 6 级大风按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位工期 3d。事件 4:应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。理由:冲坏的永久道路是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏,应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位的费用为:30 元/工日×30 工日=900 元事件 5:应由承包商承担由此造成的工期延误和增加费用。理由:该事件的发生原因属承包商自身的责任。事件 6:应由建设单位承担工期延误的责任,承包单位承担费用增加的责任。理由:外部供电故障属于第三方责任,不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期 2d。事件 7:应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。理由:施工图纸是由建设单位提供的,停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承包单位工期 3d。建设单位应补偿承包单位费用:(30×60×60%+9×1000×60%)元=6480 元 P253【考点来源】第二章第三节:1H420030 机电工程施工合同管理2.建设单位应给予承包单位补偿工期:(10+3+2+3)d=18d建设单位应给予承包单位补偿费用=(3000+900+6480)元=10380 元3.施工方案编制内容:工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。4.技术人员对班组进行施工方案交底的内容不正确。交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。5. 1)施工单位向建设单位发出《竣工验收通知书》。2)由建设单位组织设计、监理、施工及有关方面共同参加。3)签发《工程竣工验收报告》并办理工程移交。4)进行工程质量评定。5)办理工程档案资料移交。6)办理工程移交手续。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Qc5EKKKQ
相关试题推荐
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)为上市公司,该公司2×16年发生的有关交易或
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)2×15年、2×16年发生的有关交易或事项如
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)2×16年发生的与职工薪酬相关的事项如下:
2×16年9月末,甲公司董事会通过一项决议,拟将持有的一项闲置管理用设备对外出售
下列各项关于中期财务报告编制的表述中,正确的有( )。
甲公司为境内上市公司,2×16年3月10日为筹集生产线建设资金,通过定向增发本公
下列各项关于甲公司2×16年发生的交易或事项中,其会计处理会影响当年度甲公司合并
甲公司2×16年取得一项固定资产,与取得该资产相关的支出包括:(1)支付购买价款
甲公司2×16年发生以下交易或事项:(1)销售商品确认收入24000万元,结转成
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)及其子公司2×13、2×14、2×15年进行
随机试题
下列关于会计核算和监督两个基本职能的描述中,不正确的是()。 A、会计核算职能
王某欲将儿子从美国汇来的美元汇票直接存入银行,银行应当将王某的美元汇票存入其()
与1997年相比,2005年增长比率最高的消费类别是()。
下列关于湖南气候特点的表述中,正确的是()。A.冬季寒冷B.降水丰沛C.光热充足D.夏季凉爽E.雨热同期
关于麻疹黏膜斑的描述,以下正确的是A:位于颊黏膜上,高出黏膜表面B:位于第二磨牙的颊黏膜上,针尖大小白色斑点C:位于第一磨牙的颊黏膜上,片状白斑D:颊黏膜
不属于处方技术意义的是A:写明了医师用药的名称B:写明了医师用药的剂量C:写明了药物的用法用量D:是患者缴纳药费的凭证E:是指导患者用药的依据
远离企业管理层的大中型项目适合采用的项目管理组织形式是()A.矩阵式项目管理组织结构B.线型式项目管理组织结构C.线型职能式项目管理组织结构D.事业
下列生效的文书中,不属于人民法院执行根据的是()。A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.仲裁裁决书
根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》,项目法人的设立形式有()。A.有限责任公司B.合伙制公司C.股份有限公司D.国有独资公司E.联营公司
下列选项中属于综合评估法的是()。A:集体讨论评估法B:绩效评估法C:内省法D:笔试法E:收益评估法