首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定...
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定...
admin
2020-12-24
21
问题
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定的竣工日期后2个月时,未经验收直接使用和占有了该工程,,因此,该工程的竣工日期为()。
选项
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
答案
C
解析
教材P112页 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据题目条件可以进行推定,所约定的竣工日期为2012年11月20日,但承包方的原因导致拖期3个月,则竣工日期应为2013年2月20日,但是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,,以转移占有建设工程之日为竣工日期,题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时,也就是2013年1月20日,直接占有该工程,因而,这个日期才是最终的竣工日期。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/RGjQKKKQ
相关试题推荐
某工程双代号网络计划如下图所示,其关键线路有()条。 A.1B.2C.3D.4
某工程双代号网络计划如下图所示(时间单位:天),其关键线路为()条。 A.2B.4C.3D.5
某分部工程的成本计划数据如下表所示,则第5周的施工成本计划值是()万元。 A.75B.80C.125D.155
关于职业健康安全与环境管理系内部审核的说法,正确的是()A.内部审核是对相关的法律的执行情况进行评价B.内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制C.
关于招标人在工程量清单中提供的暂估价和暂列金额,下列说法正确的是()。A.暂列金额和暂估价由投标人按估算金额确定B.依法必须招标的暂估价材料和专业工程,由招
关于预付款的支付与抵扣,下列说法中正确的是()A.包工包料工程的预付款支付比例不得低于签约合同价的(扣除暂列金额)的15%不宜高于签约合同价的的30%B.
关于施工成本管理的任务的说法,正确的是()。A.项目降低成本的指导性文件和设立目标成本的依据是施工成本核算B.设计预算成本降低额属于成本计划的质量指标C.
关于动态控制原理控制施工成本的说法,不正确的有()。A.相对于工程合同价而言,施工成本规划的成本值是实际值B.成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报
根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号),建筑业营改增后,税前工程造价构成是()。A.分部分项工程费+措施
根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程()。A.同时设计、同时建设、同时验收B.同时设计、同时施工
随机试题
青春期的生长发育特点不包括 A、生殖系统迅速发育 B、体格生长明显加速
日历时间包括()。
制备复方乙酰水杨酸片时分别制粒是因为 A.三种主药一起产生化学变化 B.为了
企业的行业风险分析的主要内容有( )。A.企业的战略规划B.行业的竞争力C.行业监管政策D.企业的长远规划E.行业周期性分析
在气体灭火系统中,()装于连接管与集流管之间,防止灭火剂从集流管向灭火剂瓶组反流。A.灭火剂流通管路单向阀B.驱动气体控制管路单向阀C.安全泄放装置D.
慢性前列腺炎肾阳虚损证,宜用A.八正散B.龙胆泻肝汤C.前列腺汤D.知柏地黄汤E.济生肾气丸
《民政部、财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》对政府购买社会工作服务的监督管理提出了六点要求,其中一点要求是坚持(),确保评估工作的全面性、客观性和...
下列属于搬运装卸工具的是()。A:起重机械B:铁路车辆C:载货汽车D:民用飞机
弥补财政赤字时,不宜采用的方式是()。A.通过增收减支弥补B.通过向中央银行透支或借款弥补C.通过发行公债弥补D.动用结余弥补
组织结构体系内容中,反映完成企业目标所需的各项业务工作及其比例和关系的是()。A.职权结构B.横向结构C.纵向结构D.职能结构