首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定...
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定...
admin
2020-12-24
29
问题
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定的竣工日期后2个月时,未经验收直接使用和占有了该工程,,因此,该工程的竣工日期为()。
选项
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
答案
C
解析
教材P112页 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据题目条件可以进行推定,所约定的竣工日期为2012年11月20日,但承包方的原因导致拖期3个月,则竣工日期应为2013年2月20日,但是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,,以转移占有建设工程之日为竣工日期,题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时,也就是2013年1月20日,直接占有该工程,因而,这个日期才是最终的竣工日期。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/RGjQKKKQ
相关试题推荐
某工程双代号网络计划如下图所示,其关键线路有()条。 A.1B.2C.3D.4
某工程双代号网络计划如下图所示(时间单位:天),其关键线路为()条。 A.2B.4C.3D.5
某分部工程的成本计划数据如下表所示,则第5周的施工成本计划值是()万元。 A.75B.80C.125D.155
关于职业健康安全与环境管理系内部审核的说法,正确的是()A.内部审核是对相关的法律的执行情况进行评价B.内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制C.
关于招标人在工程量清单中提供的暂估价和暂列金额,下列说法正确的是()。A.暂列金额和暂估价由投标人按估算金额确定B.依法必须招标的暂估价材料和专业工程,由招
关于预付款的支付与抵扣,下列说法中正确的是()A.包工包料工程的预付款支付比例不得低于签约合同价的(扣除暂列金额)的15%不宜高于签约合同价的的30%B.
关于施工成本管理的任务的说法,正确的是()。A.项目降低成本的指导性文件和设立目标成本的依据是施工成本核算B.设计预算成本降低额属于成本计划的质量指标C.
关于动态控制原理控制施工成本的说法,不正确的有()。A.相对于工程合同价而言,施工成本规划的成本值是实际值B.成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报
根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号),建筑业营改增后,税前工程造价构成是()。A.分部分项工程费+措施
根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程()。A.同时设计、同时建设、同时验收B.同时设计、同时施工
随机试题
下列属于保险合同的存在形式的是()。 A.投保单 B.暂保单 C.批单
为了保证检验结果的准确可靠,产品质量检验机构必须编写()。 A.质量管理手册
下列确认工程建设最终风险清单的风险识别方法组合中,正确的组合是()。
制作边界地形图、边界协议书附图过程中,都应有一个( )文件。 A纸质
劳动纪律的制定应当符合( )等方面的要求。
下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。
下列()是感染新冠肺炎的临床表现。A.发热、乏力,呼吸道症状以干咳为主,并逐渐出现呼吸困难,严重者表现为急性呼吸窘迫综合征、脓毒性休克、难以纠正的代谢性
胶质瘢痕是由哪种细胞形成的 A成纤维细胞 B原浆型星形细胞C纤维型星形细胞 D少突胶质细胞E小胶质细胞
小剂量用于治疗慢性便秘,大剂量用于肠道清洁的药物是A.硫酸镁B.乳果糖C.番泻叶D.开塞露E.聚乙二醇4000
公路工程交工验收必须具备的条件有()。A.合同约定的各项内容已完成,.各方就合同变更的内容达成书面一致意见B.监理工程师对工程质量的评定合格C.按规定已编