首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程在施工过程中,因不可抗力造成在建工程损失16万元,承包方受伤人员医药费4万
某工程在施工过程中,因不可抗力造成在建工程损失16万元,承包方受伤人员医药费4万
书海库
2019-12-17
58
问题
某工程在施工过程中,因不可抗力造成在建工程损失16万元,承包方受伤人员医药费4万元,施工机具损失6万元,施工人员窝工费2万元,工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请,并附有相关证明材料,则项目监理机构应批准的补偿金额为( )万元。
选项
A、20B、22C、24D、32
答案
A
解析
=16+4=20因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期。发包人要求赶工的,赶工费用应由发包人承担。[img]/upload/tiku/44/5217468_1.png[/img]
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SAJlKKKQ
相关试题推荐
房地产经纪机构和房地产经纪人员从事房地产经纪活动不得()。
对于从事房地产经纪活动的人员,国际上的通行做法是必须取得政府或者其授权机构颁发的
房地产经纪是指房地产经纪机构和房地产经纪人员为促成委托人与他人达成房地产买卖、租
房地产经纪机构和人员从事房地产经纪活动不得()。
我国内地房地产经纪人员职业资格有()。
甲房地产公司的写字楼A在建工程的用地是3年前通过出让方式取得的,土地使用权年期为
甲房地产公司的写字楼A在建工程的用地是3年前通过出让方式取得的,土地使用权年期为
该房地产开发企业选择工程建设的承包商,可采用的方式有()。
下列各项不属于工程进度监理的主要任务的有()。
房地产开发项目工程建设招标的方式主要有()。
随机试题
女性的性腺器官是 A.子宫 B.输卵管 C.卵巢 D.阴道 E.外阴
根据《药品经营质量管理规范》,药品零售企业中应当具备执业药师资格的人员是 A、
下列对“正确把握语文教育特点”的解说,不正确的一项是( )。
所谓类文本,指的是出版物中所有作者文字之外的部分。尽管类文本也是阅读对象,但它们
在进化的过程中,鸟嘴形成了各种不同的形状,下图的是鹦鹉、鹭、老鹰和金丝雀头部画像
经常项目是本国与外国之间经常发生的国际收支项目,经常项目内容不包括()。
移动性浊音阳性,提示腹水量()A.500mL以上B.800mL以上C.1000mL以上D.1200mL以上
甲公司以乙公司为被告向法院提起诉讼,要求乙公司支付拖欠的货款100万元。在诉讼中,甲公司申请对乙公司一处价值90万元的房产采取保全措施,并提供担保。一审法...
物业中提供房屋及配套的各种设备以满足人们的需要,属于物业的()特性。A.固定性B.单元性C.配套性D.空间和环境性
下列各因素中,与总杠杆系数呈同向变动的有()。A.利息费用B.营业收入C.优先股股利D.固定经营成本