首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
1、某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工
1、某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工
tikufree
2020-05-20
30
问题
1、某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同。合同工期为18个月。施工总承包单位进场后项目技术负责人编制了施工总进度计划,如图所示(时间单位:月),由于工作D,H需要共用一种重型起重设备,计划该设备先供给D使用,D工作完成后再供给H使用,因此项目经理审核后要求修改工作D、H逻辑关系,其它不变。修改后施工总进度计划通过了监理工程师审查和确认。施工总进度计划网络图[图]合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:施工总承包单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,以及开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、工期要求、施工进度、安全要求选择了挖土机、推土机、自卸汽车等施工机械,并决定采用盆式挖土施工方案。事件二:基础工程施工完成后,施工总承包单位自检合格后提出分部工程质量验收申请。总监理工程师要求按照“1,分项工程的质量均应验收合格、2,质量控制资料符合要求…”等地基与基础质量分部工程验收合格条件进行验收。并组织施工单位质量部门负责人、项目负责人进行了分部工程验收。事件三:当施工进行到第5个月时,因建设单位设计变更导致工作B延期2个月,造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元。施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。
选项
1、绘制修改后施工总进度计划,修改后施工总进度计划的工期是否满足合同工期需要?指出该工程总进度计划的关键线路(以节点编号表示)。2、事件一中,施工总承包单位选择土方施工机械的依据是否正确?土方开挖方案还包括哪些?3、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),事件二中,验收人员组成是否妥当?说明理由,本工程地基基础分部工程验收合格条件还包括哪些?4、事件三中,施工总承包单位的三项索赔是否成立?并分别说明理由。
答案
解析
1、修改后的施工进度总计划如下:[img]/upload/tiku/28/2240372_1.png[/img]关键线路是①→②→④→⑥→⑧→⑨→?→?。计划总工期为18个月,能够满足合同工期要求。2、正确。土方开挖方案还包括:中心岛式、逆作法、放坡挖土方式。3、不妥,地基与基础分部工程质量验收应由总监理工程师组织,设计、勘察、施工单位的项目负责人,以及施工单位项目技术负责人,施工单位质量技术部门负责人参加。地基与基础分部工程验收合格条件还包括:有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定;观感质量应符合要求。4、施工单位工期索赔不成立,因为B工作总时差为2个月,2个月延误未超过其总时差,未对总工期造成影响。机械停工损失费索赔成立,施工机械操作人员窝工费属于机械停工损失费,因此索赔不成立。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SKXpKKKQ
相关试题推荐
按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,凡在规定范围内的各类工程建设项目,达
工程咨询的服务范围主要包括()等,覆盖国民经济和社会发展各个领域。 A.投资机
根据我国《招标投标法》,下列工程项目中,没有被列入必须招标的工程建设项目范围的工
依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()内,将保证安全施
67.某项工程发包人与承包人签订了工程施工合同,合同中含两个子项工程,估算工程量
按国家的有关规定,一般工程项目包括()两个阶段进行设计。 A.初步设计 B.
绿色施工的原则包括()。 A.关注工程项目的可持续发展,合理利用资源、能源
下列工作内容中,属于工程项目职业健康安全管理体系实施和运行二级要素的有()。
工程项目安全预评价的方法主要有()。 A.因果分析法 B.事故树分析法 C
初步设计阶段的安全报告不包括()。 A.设计依据 B.工程概况 C.安全费
随机试题
对慢性非传染性疾病的防治,最根本的措施是 A、加强基础科学的研究 B、深化
以定比尺度计量形成的相对数或平均数,可以反映的数量关系包括()。
根据时间的先后顺序和海关管理要求的不同,进出境货物的报关分为:
受托机构职责终止的情形有()。 Ⅰ.被资产支持证券持有人大会解任
在一定距离范围内。道路运价与运输距离呈()变化状态。 A.均衡递增 B.阶梯
行政文化同其他文化形态一样具有特定的是______。
金融管理秩序具体包括()。
在城市规划中的典型作用中,地形图的使用可采取的方式是()。 A.处理功能共
黄疸之阳黄与阴黄,当辨( ) A.目黄的有无 B.黄色的明暗 C.舌苔的
人民法院适用第一审普通程序审理的案件,应当在立案之日起()个月内审结;有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长6个月。A.1B.2C.3