首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某施工现场主导施工机械一台,由承包人租得,施工合同约定,当发生索赔事件时,施工机
某施工现场主导施工机械一台,由承包人租得,施工合同约定,当发生索赔事件时,施工机
tikufree
2019-12-17
29
问题
某施工现场主导施工机械一台,由承包人租得,施工合同约定,当发生索赔事件时,施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计;人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计,以人工费与机械费之和为基数的综合费率为3%,在施工过程中,发生如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日,主导施工机械窝工1个台班,为此承包人可向发包人索赔的费用为( )元
选项
A.1820B.2472C.2820D.3470
答案
B
解析
因异常恶劣天气停工,停工导致的人工窝工费为:20*50=1000元;修复用工人工费为:10*100=1000元,施工机械窝工费为400*1=400元 可索赔的费用为:(1000+1000+400)*(1+3%)=2472元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VLwEKKKQ
相关试题推荐
甲公司基于买卖合同向乙公司签发了一张票面金额为20万元的银行承兑汇票。出票日期为
某公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的有( )。
A公司与B公司因合同纠纷达成仲裁协议,A公司选定张某为仲裁员,B公司选定王某为仲
诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由当事人约定。( )
(2019年)2017年7月31日,甲公司录用周某担任出纳,双方口头约定了
(2019年)2017年7月31日,甲公司录用周某担任出纳,双方口头约定了
(2018年)根据劳动合同法律制度的规定,下列关于企业职工医疗期期限及待遇的表述
(2015年)李某在甲公司工作了12年,因劳动合同到期而劳动关系终止,符合领取失
(2015年)根据劳动合同法律制度的规定,劳动者违反服务期的约定,应当向用人单位
(2018年)根据劳动合同法律制度的规定,对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在
随机试题
碘的最好的食物来源是( )。
物业服务合同的订立期限与前期物业服务合同相比具有()特点。
当两种证券为完全正相关关系时,证券组合的可行域是一条直线。()
“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”的作者是____代的____。A、唐:杜牧B、宋:杜牧C、唐:李商隐D、宋:李商隐
人民警察的辞退,是指公安机关对已不具备人民警察条件,不适合在公安机关继续工作的人员,解除其与公安机关任用关系的一种人事行政管理措施。但是,《公安机关人民警...
初次分配注重效率,主要依靠是()。A:计划机制B:市场机制C:社会机制D:政府作用
天王补心丹不包括A.人参、丹参、玄参B.黄芪、阿胶、杜仲C.地黄、茯苓、天冬D.麦冬、当归、远志E.五味子、桔梗、柏子仁
关于排卵型功血,下述哪项正确A多见于青春期、更年期B基础体温呈单相C周期短,规律,经量多少不定D月经中期缺LH高峰E月经前刮宫,内膜无分泌反应
具有高等学校医学专业本科学历,报考执业医师资格考试的,需要在医疗、预防、保健机构中工作满一定年限,该年限是A.3年B.5年C.1年D.4年E.
促甲状腺肿的物质是A.砷B.氟C.钙D.磷E.硫氰酸盐