首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定
书海库
2019-12-17
52
问题
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行:
在计划执行过程中,出现了如下事件: 事件1:因业主不能及时提供材料使E工作延误2天,G工作延误1天,H工作延误2天。 事件2:因机械故障检修使E工作延误1天,G工作延误1天。 事件3:因业主变更设计,使F工作延误2天。 事件4:因电网停电,使F工作延误0.5天,I工作延误0.5天。 以上事件对同一工作延误时间不在同一时间段内。 为此施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔报告,并附有关资料和证据。主要索赔要求如下: (1)工期:E停工3天,F停工2.5天,G停工2天,H停工2天,I停工0.5天,要求总计顺延工期10天。 (2)费用: ①机械设备台班费 E工作吊车:(2+1)台班 ×1200元/台班=3600元 F工作搅拌机:(2+0.5)台班 ×300元/台班=750元 G工作小机械:(1+1)台班 ×300元/台班=600元 H工作搅拌机:2台班 ×300元/台班=600元 合计要求补偿机械台班费损失5550元(经监理工程师审核,上述机械台班费单价合理) ②人工费 E工作:3天 ×15人×40元/工日=1800元 F工作:2.5天 ×18人×40元/工日=1800元 G工作:2天 ×8人×40元/工日=640元 H工作:2天 ×18人×40元/工日=1440元 1工作:0.5天 ×10人×40元/工日=200元 合计要求补偿人工费损失5880元(经监理工程师审核,上述人工单价和人工数量合理)。 问题: 1.工期索赔是否合理 为什么 2.机械台班费索赔是否合理 为什么 3.人工费索赔是否合理 为什么
选项
答案
解析
1.非承包商原因引起停工,业主应给予工期顺延。但因承包商自身原因引起的停工不应顺延工期,如因施工机械故障原因引起E工作延误1天、G工作1天。同时,不在关键线路上的工序,虽然非承包商原因引起延误,但若有足够时差,对工期不产生影响,不应计入索赔额,如G、F工作。故合理的工期索赔时间是:E工作2天+H工作2天+I工作0.5天=4.5天2 ·业主直接原因或按合同约定应当由业主承担风险的因素而造成的机械窝工,可以索赔,但因承包商自身原因造成的机械窝工,不应索赔。另外,本合同约定机械停工费按台班的40%结算支付应计人索赔计算而非全部。因此,该项机械台班索赔合理的计算应是:E工序吊车:2台班 ×1200元/台班:2400元F工序搅拌机:2.5台班 ×300元/台班一750元G工序小机械:1台班 ×300元/台班=300元H工序搅拌机:2台班 ×300元/台班=600元机械窝工补偿额合计:(2400元+750元+300元+600元) ×40%=1620元3.人工费索赔分析计算同上。该项索赔合理的计算应是:E工序:2天 ×15人×40元/工日=1200元F工序:2.5天 ×18人×40元/工日=1800元G工序:1天 ×8人×40元/工日=320元H工序:2天 ×18人×40元/工日=1440元I工序:0.5天 ×10人×40元/工日=200元人工费补偿额合计:(1200元+1800元+320元+1440元4+200元) ×40%=1984元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WKwlKKKQ
相关试题推荐
投标人和招标人或项目业主为了增加中标的机率,可以在项目投标人资格预审阶段向商业银
建立在劳动合同关系、合伙关系、工作职务关系等特定基础法律关系之上的代理是( )。
甲于3月10日向乙发出签订合同的要约,乙于3月20日承诺同意,甲、乙双方在3月2
根据《合同法》的规定,下列关于合同与合同订立的表述,不正确的是( )。
下列关于招标人进一步核查投标人在资格预审申请文件中提供的材料时,发现提供虚假资料
公路施工招标评标办法中综合评估法不包括()。
(三)【背景资料】某重型机械厂将拟建一条锻压生产线建设项目,通过招标确定该工程由
(一)【背景资料】某机电安装工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F
(四)【背景资料】某公司中标某工程,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-
背景资料:某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。经过筛选后,最
随机试题
下列关于房地产经纪人执业资格注销注册的表述中,正确的是( )。 A、建设部负
实务操作中,建议采用( )方式进行现场调研,同时通过其他调查方法对考察结果加以
企业选择的薪酬政策必须和( )一致。
中国封建社会学校类型不包括( )
下列费用项目中,应计入建筑安装工程材料单价的是()。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费
高速铁路无砟轨道施工前,线下施工单位应向轨道施工单位提交的资料有( )等。A.竣工测量资料B.测量桩位表C.与轨道工程有关的变更设计D.施工质量检
中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括()。A.以省级建设主管部门为被告的案件B.乡镇人民政府违法征收土地案件C.海关处理的案件D.不动产登记纠纷案件
()是培训管理的首要制度。A:培训奖惩制度B:培训考核制度C:培训服务制度D:培训激励制度
根据《婚姻法》,下列关于婚姻家庭关系的说法中正确的是()。A:夫妻无相互扶养的权利与义务B:子女应当随父姓C:孙子女对祖父母无赡养义务D:非婚生子女享有与
甲、乙、丙、丁设立一有限合伙企业,其中甲、乙为普通合伙人,丙、丁为有限合伙人。1年后,甲转为有限合伙人,同时丙转为普通合伙人。合伙企业设立之初,企业欠银行...