首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的...
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的...
admin
2020-12-24
21
问题
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图9-1所示(时问单位:天)。
甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:
事件1:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工增加5个工日,窝工6个工日。
事件2:8月21日至22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。
事件3:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3。
事件4:为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3。?
事件5:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时问,机械1台班,人工10个工日。
【问题】
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
2.针对上述所发生事件,承包商可索赔总工期多少天?逐项说明理由。
3.假设人工工日单价为25元/工日,合同规定,窝工人工费补偿标准为12元/工日,因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合收费为人工费的80%。试计算费用索赔总额。
选项
答案
解析
1.对上述事件的索赔判定如下: 事件1中,乙方可提出索赔要求。理由:降水工程由甲方另行发包,是甲方的责任。 事件2中,乙方可提出索赔要求。理由:场外停水、停电造成的人员窝工是不可预见的客观条件。 事件3中,乙方可提出索赔要求。理由:设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了50m3,超过了招标文件中工程量的10%。 事件4中,乙方不应提出索赔要求。理由:保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。 事件5中,乙方可提出索赔要求。理由:甲方指令增加工作,是甲方的责任。 2.工期索赔天数具体计算如下: 事件1中,工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。 事件2中,8月21日至22日停工,工期延长,可索赔工期2天。 事件3中,因E为关键工作,可索赔工期:(350-300)÷(300÷6)=1(天)。 事件5中,因G为关键工作,在此之前增加K,则K也为关键工作,索赔工期1天。 总计索赔工期=0+2+1+1=4(天)。 3.费用索赔总额的计算: 事件1:应索赔费用=12×6+25×5×(1+20%)=222(元)。 事件2:人工费=12×16=192(元); 机械费=50×2=100(元)。 事件5:人工费=25×10=250(元); 机械费=400×1=400(元); 综合收费=250×80%=200(元)。 合计费用索赔总额为:222+192+100+250+200+400=1364(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XrGaKKKQ
相关试题推荐
政府投资的科学决策包括()。A:明确规定政府投资资金的使用方向和投资领域B:要对政府投资项目实行决策前严格保密制度C:建立政府重大投资项目决策听证制度D
为形成新的比较优势,实现局部领域的突破和跨越式发展,我国要有选择、有重点地加快发展( )产业。A:汽车制造B:电子信息C:生物工程D:轻工纺织E:新材
我国外债管理的主要法律、法规,对我国外债管理提出一些政策规定,包括()。A:国家对外债实行全口径规范管理B:国家对外债的审批、管理实行分工负责制C:外债资
借款人使用贷款不得用于()。A:生产、经营或投资国家明令禁止的产品或项目B:违反国家有关规定从事股本权益性投资C:违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生
根据规定,我国投资项目资本可以用货币出资,也可以用( )作价出资。A:商誉B:工业产权C:实物D:土地使用权E:非专利技术
按债券发行主体的不同,债券可分为()。A:公司债券B:国债C:金融债D:企业债E:事业债
《中国对外贸易法》规定,限制或者禁止有关货物、技术进口或出口的领域包括()。A:为保护人的健康或者安全,保护环境,需要限制或禁止进口或出口的B:为保障国家国
我国的《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国土地法》明确规定,中华人民共和国实行土地的社会主义公有制。即( )。A:按劳分配制B:按需分配制C:全民所有
《土地法》对农民集体所有土地转让的规定有( )。A:土地承包经营期限为3年B:在土地承包经营期限内,对个别承包经营者之间承包的土地进行适当调整的,必须经村民
《土地法》规定"(),可以依法确定给单位或者个人使用。使用土地的单位和个人,有保护、管理和合理利用土地的义务"。A:城市土地B:农村土地C:自留地D:国
随机试题
小儿肺炎最主要的发病机制是 A、缺氧 B、二氧化碳潴留 C、毒血症 D、
接地极的截面不宜小于()。
流感嗜血杆菌的常见保存培养基为
2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红...
单机挂车时,仍需安装列尾装置。
下列各项交易或事项中,会影响发生当期营业利润的有( )A.处置长期股权投资B.处置固定资产净收益C.出租投资性房地产D.出售无形资产的净损失E.计提存
对铜绿假单胞菌作用最强的药物是A.链霉素B.阿米卡星C.庆大霉素D.妥布霉素E.卡那霉素
港口与航道工程安全生产要求中,施工用电应严格执行国家、地方、企业的有关标准和规定,确保施工现场用电的安全、可靠、有效的运行,(),明确各级用电安全负责人和...
当事人申请撤销仲裁裁决,应当向()提出。A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的中级人民法院C.仲裁委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的
互联网所采用的数字型标识地址是()。A.IP地址B.域名地址C.主机标识D.网络标识