2. 财务会计
  3. 某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工

某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工

书海库2019-12-17  25
问题 某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。
选项 A.10月15日B.12月1日C.12月20日D.12月25日
答案A
解析2019版教材P131该题主要考察的是：建设工程合同关于竣工日期的规定2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据规定分析该题可知，该工程竣工日期为10月15日。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Z6QEKKKQ
相关试题推荐
随机试题