首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
一、背景 某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道
一、背景 某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道
免费考试题库
2020-05-20
18
问题
一、背景 某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同,合同的通用条款规定,材料由业主供给、项目生产用电由业主提供、本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1资质的A单位,将防腐工作分包给了具有资质的B单位。 项目执行期间发生了下列情况: 业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违反了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。 B单位在预制站进行管道防腐时,没有预留焊口,造成A单位焊接前处理时间大幅增加,A单位向B单位进行索赔,遭到B单位的拒绝。 A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失6万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出6万元的费用索赔和6天的工期索赔。 A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。 二、问题 1.业主合同经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么? 2.A单位作为本项目的管道分包商是否合适?为什么? 3.由于焊口遭到油漆污染,A单位向B单位的索赔应该怎么做? 4.A单位向业主及机电安装公司的索赔是否合适?应该怎么做? 5.监理为何制止管工带压紧固螺栓的行为?
选项
答案
解析
1.合同的专用条款优先于合同的通用条款。合同的专用条款中明确管道工程可以分包给有资质的单位,故机电安装公司的分包行为没有违反合同的约定。业主的合同部经理应撤销50万元的罚款通知单。 2.持有GA1资质的单位是具备油气处理管道安装资格的。所以A单位作为本项目的管道分包商是合乎要求的。 3.由于A单位和B单位并无合同关系,A单位应将索赔事项报给机电安装公司,由机电安装公司审核其索赔是否合理并合乎合同的规定,若合乎合同规定,则由机电安装公司支付A单位的相应索赔。其后,机电安装公司根据与B单位的合同,向B单位追索A单位的索赔。 4.A单位无权向业主索赔费用和工期,A单位应将索赔事项报机电安装公司,由机电安装公司向业主索赔30万元费用和15天工期。A单位向机电安装公司索赔的6万元费用和6天工期,其索赔对象正确,机电安装公司应该根据合同予以补偿。 5.在试压过程中,若发生泄漏,必须泄压后才能处理。同时注意,严禁试压温度过低、接近材料的脆性转变温度。带压紧固螺栓往往会造成法兰面受力不均衡,出现垫片爆碎的情况,很容易使操作人员受到伤害。进行压力试验时,划定禁区,无关人员不得进入。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bQopKKKQ
相关试题推荐
对难以控制的风险,向保险公司投保是( )的一种措施。 A.风险规避 B.风
某建设工程项目采用施工总承包方式,其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包
甲建筑公司通过投标与乙钢铁公司签订一份建设工程承包合同,合同约定,由甲建筑公司承
甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同,合同对履行地点没有作出明确约
2012年6月20日,某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤,甲就
甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议,仲裁协议的内容可以不包括( )。 A.选定的
甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份200t水泥的买卖合同。交货时,由于乙公司所雇
甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同,乙应于2014年1月10日前支付剩
甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后,甲施工企业继续使用并向
某招标项目中,甲公司与乙公司组成联合体投标,下列说法中正确的是( )。 A.
随机试题
缺铁性贫血时,红细胞与血红蛋白之间的关系表现为 A、红细胞与血红蛋白平行减少
发电厂和变电站有爆炸危险且爆炸后可能波及主设备或严重影响发供电的建(构)筑物,防
沥青混凝土路面中,直接承受行车荷载作用的是()。 A.垫层B.基层 C.面
案例二: 一般资料:求助者,女性,32岁,大学教师。 案例介绍:求助者聪明漂
光明软件开发有限责任公司(以下简称光明公司)是一家由宏达制造有限公司(以下简称
( )是指债权人与债务人或债务人提供的第三人以协商订立书面合同的方式,移转债务人或者债务人提供的第三人的动产或权利的占有,在债务人不履行债务时,债权人有...
女,45岁,左胫腓骨骨折手法复位小夹板固定5个月复查。X线示骨折端明显骨痂生成,向内侧成角约20°,目前最恰当的处理是:A.手法复位小夹板外固定B.手法复
19世纪末,美国心理学家桑代克通过对()的学习研究,建构了科学教育心理学的体系。A.动物B.人类C.学生D.儿童
商鞅变法的措施中,对秦国建立中央集权制度影响最大的是:A.建立县制B.废除特权C.奖励耕战D.废井田、开阡陌
合同条款是工程施工招标文件的主要内容之一,合同条款一般分为()。A:通用条款和专用条款B:通用条款和特定条款C:特定条款和附加条款D:特定条款和专用条款