首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某实施监理的工程,甲施工单位为总承包单位,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土
某实施监理的工程,甲施工单位为总承包单位,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土
Loveyou
2019-12-17
30
问题
某实施监理的工程,甲施工单位为总承包单位,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程,施工过程中发生如下事件:事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7天。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/天)的请求。事件2:为了赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按约定程序进行了调整,总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发《工程暂停令》,同时报告了建设单位。甲施工单位将《工程暂停令》转发给乙施工单位,要求乙施工单位停止施工,乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了建设单位和有关主管部门,但因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。事件3:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。事件4:甲施工单位为了便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。【问题】1.指出事件1中挖断煤气管道事故的责任方,说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少?说明理由。2.根据《建设工程安全生产管理条例》,分析事件2中甲、乙施工单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任,说明理由。3.指出事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥,写出正确的做法。4.指出事件4中甲施工单位的做法是否妥当?说明理由。
选项
答案
解析
1.(1)事件1中挖断煤气管道事故的责任方为建设单位。 理由:开工前,建设单位应向施工单位提供完整的施工区域内的地下管线图,其中应包含煤气管道走向埋深位置图。(2)雨季下雨是一个有经验的承包商能预见的情况,因此雨季造成的费用损失和工期顺延不能索赔;施工单位挖断地下管线图中未标明的煤气管道导致的7天停工工期顺延,建设单位补偿费用,按合同约定窝工综合补偿为2000元/天,所以工程共延期7天,赔偿费用1.4万元。2.(1)乙施工单位承担主要责任,甲施工单位承担连带责任。理由:根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。在此事件中,甲施工单位属总承包单位,乙施工单位属于分包单位。因为乙施工单位未执行总承包单位指令仍继续施工,不服从安全生产管理,从而导致安全事故的发生。(2)监理单位承担监理责任。理由:监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。3.不妥之处:(I)甲施工单位凭施工经验,未经安全验算编制高大模板工程专项施工方案。正确做法:应认真编制方案,且有详细的安全验算书。(2)方案经项目经理签字后就报批,且未批准就开始施工。正确做法:方案编好后,施工单位应组织专家进行论证、审查,并经施工单位技术负责人签字,再报总监理工程师审查批准之后,才可以施工。(3)由项目总工程师兼任安全生产管理人员。正确做法:施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员在现场进行安全施工监督管理。4.不妥当。理由:依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。所以事件4中甲施工单位将施工人员的集体宿舍安排在尚未竣工验收的地下车库内是不妥当的,违反了《建设工程安全生产管理条例》。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cnhsKKKQ
相关试题推荐
首次购进药品加盖供货单位原印章的证明文件的复印件保存期限不得少于
药品的生产、经营、使用单位应当依法向政府价格主管部门提供
染色体的基本单位是
用人单位制定劳动纪律,应当()
城镇企事业单位应当按照本单位工资总额的()交纳失业保险费。
用人单位申请撤销仲裁裁决的法定理由不包括()。
施工单位签署质量合格的文件上,必须有()的签字盖章。
下列关于房屋建筑工程质量保修责任,说法错误的是()。
施工单位对房屋建筑工程的保修期自()之日起计算。
建设工程施工和施工管理的最后环节是()。
随机试题
年轻恒牙牙髓病不能采用的治疗方法有 A.直接盖髓术 B.活髓切断术 C.变
用治尿赤心烦、口舌生疮最宜选用的药物是 A、泽泻 B、茵陈蒿 C、决明
视频终端综合征是指从事光学显示器终端作业(包括计算机终端显示器、电视机、电子游戏
能力:指从事各种活动、适应生存所必需的且影响活动效果的心理特征的总和。能力决定了
公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以单独申请行政复议
假定不考虑其他因素,仅就下列选项中的单个信息,以下可以担任董监高的有( )A.谢某担任某企业法定代表人,因未按规定期限办理工商年检被吊销营业执照,谢某负有个人
过敏性紫癜是A:由于血小板数量和功能的异常引起的出血性疾病B:由于病理性抗凝物质增多所致的出血性疾病C:由于纤溶活性增高所致的出血性疾病D:由于血管壁异常
是指分布区域缩小、资源处于衰竭状态的重要野生药材物种A.一级保护的野生药材物种B.二级保护的野生药材物种C.三级保护的野生药材物种D.中药一级保护品种E.中药二
作为中央银行实施金融宏观调控的重要变量,货币供应量属于()。A.阶变量B.二阶变量C.三阶变量D.随机变量
()表示员工实际获得的基本薪酬与相应薪酬等级的中值或是中值与市场平均薪酬水平之间比例的关系。A:比较比率B:薪酬区间渗透度C:薪酬变动比率D:薪酬变动范围