首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签
恬恬
2020-05-20
75
问题
<P>某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日,工期为302d,建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包;甲施工单位通过筛选与乙施工单位签订了安装分包合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-9所示(时间单位:d)。</P><P>
</P><P>在施工过程中发生了如下事件:</P><P>事件1:由于道路没有及时开通,使开工日期推迟到2006年3月4日,并造成施工方经济损失3万元,为此,施工单位于2006年3月10日向监理单位提出延长工期的索赔。</P><P>事件2:在基础工程施工中,由于遭遇特大暴雨,土方工程发生滑坡,造成人员、机械损失共计5万元,导致C工作持续时间延长12d,为此提出经济补偿与工期的延期。</P><P>事件3:在主体施工过程中,甲施工单位为保证工程质量,改进了混凝土泵浇注的施工工艺,延误F工作时间10d,为此甲施工单位向建设单位提出延期10d的申请。</P><P>事件4:设备安装工程完工后进行验收,第一次试车验收结果不合格,经检查分析,是由于设备本身质量有问题造成的,为此乙施工单位提出将已安装的设备拆除,重新安装,并重新组织试车验收。为此造成J工作持续时间延长24d,费用增加6万元,甲施工单位就此提出工期和费用索赔。</P><P>问题</P><P>1.事件1中,监理单位应如何答复?说明理由。</P><P>2.事件2中,监理单位应采取什么措施?并对施工单位提出哪些要求?就施工单位提出的索赔,监理单位应如何答复?说明原因。</P><P>3.事件3中,甲施工单位改进施工工艺应遵循什么审批程序?对甲施工单位的延期申请,监理单位应如何答复?说明理由。</P><P>4.事件4中的验收应由谁来组织?监理单位对甲施工单位的索赔要求如何处理?说明理由。乙施工单位可得到的补偿是什么?说明原因。</P>
选项
<P>1.事件1中,监理单位的答复:同意推迟3d开工(或同意2006年3月4日开工),同意赔偿损失3万元。</P><P>理由:场外道路没有开通属建设单位责任,且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。</P><P>2.(1)事件2中,监理单位应采取的措施:下达《施工暂停令》。</P><P>(2)对施工单位提出的要求:撤出危险区域作业人员,制订消除隐患的措施或方案,报项目监理机构批准后实施。</P><P>(3)就施工单位提出的索赔,监理单位的答复:由于难以预料的暴雨天气属不可抗力,施工单位的经济损失不予补偿;</P><P>理由:因C工作延长12d,只影响工期1d,故只批准顺延工期1d。</P><P>3.(1)事件3中,甲施工单位改进施工工艺应遵循的审批程序:审查报送方案,组织专题论证,经审定后予以签认。</P><P>(2)对甲施工单位的延期申请,监理单位的答复:不同意延期申请。</P><P>理由:改进施工工艺属甲施工单位自身原因。</P><P>4.(1)事件4中的验收应由甲施工单位组织。</P><P>(2)监理单位对甲施工单位的索赔要求的处理:同意补偿设备拆除、重新安装和试车费用合计6万元;C工作持续时间延长12d后,J工作持续时间延长24d,只影响工期1d,同意顺延工期1d。</P><P>理由:因设备本身出现问题,不属于甲施工单位的责任</P><P>(3)乙施工单位可得到的补偿是:乙施工单位可顺延工期24d,可获得费用补偿6万元。因为第一次试车不合格不属于乙施工单位责任。</P>
答案
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eHdMKKKQ
相关试题推荐
共用题干 某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。根据题意,回答下列问题:
共用题干 某工程双代号时标网络计划如下图所示。根据题意,回答下列问题:
共用题干 某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理,委托
共用题干 某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理,委托
共用题干 某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理,委托
共用题干 某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理,委托
共用题干 某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人,双方签订
共用题干 某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人,双方签订
某分部工程的双代号网络计划如下图所示,图中的绘制错误有()。
在编制分部分项工程量清单时,应该填写的内容有()。
随机试题
目前我国社会组织包括()。 A.国有企业B.基金会 C.民办非企业单位D
眼睑不能闭合提示受损的面神经分支是()
Cancerisadeadlydisease.
下列词语中,字形与加点字的读音全都正确的一组()。
上海证券交易所和深圳证券交易所不得调整即时行情发布的方式和内容。()
现在一些地方政府对待舆论监督的态度不是自省和改正,而是动用各种公权力对记者进行打击和报复,久而久之,会损害公众对政府的信任,从根本上损害政府的权威。由此...
各国在对外交往中常常会形成一套相对______的话语体系,特别是拥有自己的核心话语。对外话语不仅体现一国的外交政策,更_____了一国对外沟通的基本态度和...
皮损为红色丘疹或斑片,上覆层层白皮,抓去白皮可见点状出血。是A.白屑风的皮损特征B.白庀的皮损特征C.牛皮癖的皮损特征D.风热疮的皮损特征E.紫白癜风的
下列有关人民法院和人民检察院的说法,不正确的是、() A.最高人民法院院长和最高人民检察院检察长由全国人大任免,在全国人大闭会期间,由全国人大常委会任...
一般来说,影响汇率的基本经济因素有()等。A.经济增长率B.国际收支状况C.财政政策D.利率水平