首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工
某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工
题库总管
2019-12-17
25
问题
某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价、规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3.3%,税金为人、材、机费与管理费、利润、规费之和的3.4%,业主草拟的部分施工合同条款内容如下: 1.?当分布分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在10%以上时,可以调整综合单价;条证方法是:由监理工程师提出新的综合单价,经业主批准后调整合同价格。 2.?安全文明施工措施费,根据分部分项工程量的变化幅度按比例调整,专业工程措施费不予调整。 3.?材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比,变化幅度不超过10%时,价格不予调整,超过10%时,可以按实际价格调整。 4.?如果施工过程中发生及其恶劣的不利自然条件,工期可以顺延,损失费用均由承包商承担。 在工程开工前,承包商提交了施工网络进度计划,如图4.1所示,并得到监理工程师的批准。
图4.1 施工网络进度计划(单位:天) 施工过程中发生了如下时间: 事件1:清单中D工作的综合单价为450元/m3,在D工作开始之前,设计单位修改了设计,D工作的工程量由清单工程量4000 m3增加到4800m3,D工作工程量的增加导致相应措施费用增加2500元。 事件2:在E工作施工中,承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备,设备到场后检验法相缺少一关键配件,使该设备无法正常安装,导致E工作作业时间拖延2天,窝工人工费损失2000元,窝工机械费随时1500元。 事件3:H工作时一项装饰工程,其市面石材由业主从外地采购,由石材厂家供货至现场,但因石材厂所在地连续遭遇季节性大雨,使得石材运至现场的时间拖延,造成H工作晚开始5天,窝工人工费损失8000元,窝工机械费损失3000元。 问题: 1.该施工网络进度计划的关键工作有哪些?H工作的总时差为几天? 2.指出业主草拟的合同条款中有哪些不妥之处,简要说明如何修改。 3.对于事件1,经业主与承包商协商确定,D工作全部工程量按综合单价430元/m·结算,承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔,工期和费用索赔各是多少? 4.对于事件2,承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔,工期和费用索赔各是多少? 5.对于事件3,承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔,工期和费用索赔各是多少?
选项
答案
解析
[img]/upload/tiku/24/9250563_1.gif[/img]H 工作的时差 TFH=37-36=1 天 2、①不妥之处:新的综合单价由监理工程师提出。 修改:当工程量的变化幅度在 10%以外,且影响分部分项工程费超过 0.1%时,由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费,经发包人确认后调整合同价格。 ②不妥之处:专业工程措施费不予调整。 修改:因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,引起措施项目发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中已有的措施项目,按原有措施费的组价方法调整;原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,提出适当的措施费变更,经发包人确认后调整。 ④不妥之处:发生极其恶劣的不利自然条件,属于不可抗力事件,承包商承担损失费。 修改:如果施工过程中发生极其恶劣的不利自然条件,工期顺延,损失费用自理,第三方伤亡由发包方承担。 3、事件一承包商可增加的工程价款: (4800×430-4000×450+2500)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=284654.51(元)。 设 D 工作时间延长x 天,则: 4000:10=800:x, x=2 天 但由于 D 工作的总时差:TFD=37-31=6 天,故不增加工期。 4、不可索赔。因为设备及关键配件是承包商采购供应的,承包商承担责任。 5、可以索赔。因为饰面石材是业主采购供应的,业主应承担责任。 费用索赔(8000+3000)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=11749.34 元; 由于 H 工作的时差 TFH=37-36=1 天,所以工期索赔 5-1=4 天。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eKD9KKKQ
相关试题推荐
企业的资产按取得时的实际成本计价,这满足了()要求。
某企业规定“购货量小于100台,单价是100元;购货量100台及以上,单价是90
下列国家中,劳动关系模式以自由化和分散化为主要特征的是()。
关于研究领导行为的俄亥俄模式的说法,错误的是()。
高等职业院校如何大力推行工学结合,突出实践能力培养,改革人才培养模式?
如何做好人才培养模式改革工作?
高职高专教育人才培养模式的基本特征是()
人才培养模式改革的重点是()
群体健康行为的传播理论所具有的模式有()
下位学习、上位学习和并列结合学习实际上是知识()的三种模式
随机试题
有关牙本质小管的说法正确的是 A.牙尖部及切缘较弯曲 B.牙颈部稍弯呈\"~\"
热拌沥青混凝土路面施工时,在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑,
业内常见的触发“回售权”的条件不包括的一项是()
根据下列资料回答:世界煤储量在世界能源总储量中占90%,按目前规模开采可持续
肛门周围深部脓肿常发生 A.溃疡B.空洞 C.炎性息肉D.瘘管
牙拔除过程中可损伤软组织,最常见者为()A.颊B.舌C.腭D.唇E.牙龈
产业资本可以划分为货币资本、生产资本、商品资本三种形式,其划分依据是资本各个部分A.在价值增殖过程中的作用不同B.价值周转方式不同C.存在的物质形态不同D
在我国,诉讼程序法包括( )。A.仲裁法B.民事诉讼法C.公证法D.法官法
迈克尔·波特认为,一个行业中的竞争,存在五种基本的竞争力量,其中包括()等。A.潜在竞争对手之间的抗衡B.现有竞争对手之间的抗衡C.替代品的威胁D.
绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有()。A:现金流量的大小B:绘制比例C:时间单位D:现金流入或流出E:发生的时点