首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
【背景资料】 某办公楼建筑工程,建筑面积24000m2,采用钢筋混凝土
【背景资料】 某办公楼建筑工程,建筑面积24000m2,采用钢筋混凝土
恬恬
2020-05-20
46
问题
<P>【背景资料】 </P><P>某办公楼建筑工程,建筑面积24000m<sup>2</sup>,采用钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工总承包合同。合同采用固定总价合同,合同工期420d,合同总价5400万元。施工过程中发生了以下事件: </P><P>事件一:建设单位在工程开工后20d时,在未与总承包单位商量的情况下,发出书面通知提出了本工程工期缩减30d的要求。</P><P>事件二:总承包单位与没有相应资质的包工头签订了相关的劳务合同。总承包方按月完整支付了相应的劳务费,但是包工头克扣工人工资不发。劳务工人因此直接向总承包单位讨薪,要求其支付相应的拖欠工资。 </P><P>事件三:在工程施工过程中,当地下起了罕见的大雨,造成了施工道路被毁,现场临时设施多处被损坏。总承包单位修复施工单路费用52万元,修复临时设施费用37万元,现场停窝工费用1 0万元。总承包单位向建设单位报送了这三项索赔费用,但建设单位以合同为固定总价合同为由拒绝签认。 </P><P>【问题】</P><P>1.事件一中,建设单位在未与总承包单位商量的情况下提出工期缩减的要求是否合理?并说明理由。 </P><P>2.事件二中,根据规定,劳务报酬的约定有几种方式?</P><P>3.事件二中,劳务工人向总承包单位讨薪的做法是否正确?并说明理由。</P><P>4.事件三中,施工单位提出的三项索赔费用是否正确?并说明理由。</P>
选项
<P>1.不合理。理由:建设单位与施工总承包单位已经签订了施工合同。合同的当事人要变更合同必须征得对方的同意。建设单位不得以任何理由私自缩减合同中约定的合同工期。</P><P>2.劳务报酬的约定由下列三种方式:固定劳务报酬(含管理费);约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算等三种约定。</P><P>3.劳务工人的做法正确。理由:根据规定,总承包单位与没有相应资质的包工头签订的劳务合同属于无效合同。因此,劳务工人可以直接向总承包单位讨要薪资。</P><P>4.(1)修复施工道路费用52万元索赔合理。理由:不可抗力发生后,工程本身的损害所造成的经济损失应该由建设单位来承担。(2)修复临时设施费用37万元索赔不合理。理由:不可抗力发生后,临时设施的损害所造成的经济损失应该由总承包单位自己承担。(3)总承包单位的停窝工费用10万元索赔不合理。理由:不可抗力发生后,停窝工所造成的经济损失应该由总承包单位自己承担。
答案
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fUJMKKKQ
相关试题推荐
某盐场2013年度办公楼占地20000平方米,盐场内部绿化占地50000平方米,
某技术改造项目有三个互斥方案,其投资额和经营费用见下表。 根据以上资料,回
用于补偿生产过程中消耗掉的生产资料方面的支出指的是( )。 A、补偿性支出
( )是指国家通过提高农副产品的收购价格,降低农用生产资料的销售价格来支援农业发
下列背景信息中不属于企业外部信息的是( ) A、组织结构图 B、国内外职业
下列关于市场预测的步骤正确的是( )。 A、确定预测目标、搜集资料、选择预测方
某服装商场预测下年度儿童服装在当地市场的销售额。假设根据当地政府公布的资料,当地
( )也称为市场普查,是指为了搜集比较全面、精确的资料,对调查对象(总体)的全部
常用的外文科技资料检索工具有()等。 A.美国《工程索引》B.美国《生
下列属于生产环节补贴的是( )。 A、农业生产资料价格补贴 B、农副产品价
随机试题
醌制汞标准溶液时,为了防止汞浓度的改变,《化妆品卫生规范》中所规定的操作是()。
“选举”一词早已见诸古代文献,古人常用以描述人才选拔入仕,其含义完全不同于现代。
人身心发展的顺序性决定了教育工作必须()
《丹溪心法》认为腰痛病机多为( ) A.湿热 B.瘀血 C.肾虚 D.
社会惰化
水银血压计的示值允许误差为 A.±2.25mmHgB.±3.00
施工企业提高全员安全素质、实现安全生产的基础是()。A.开展安全生产教育B.明确安全生产责任C.制定安全技术措施D.落实安全生产费用
根据宪法及相关法律规定,国家的最高监督权由()行使。A.最高人民法院B.最高人民检察院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会
最高额抵押权设立前已经存在的债权,()。A.可以直接转人最高额抵押担保的债权范围,事后通知当事人即可B.经当事人同意,可以转入最高额抵押担保的债权范围C
对于房地产经纪人的资格条件、信用能力、服务标准等委托人应该知情的信息,房地产经纪人应( )告知委托人。A.在合同签订前B.在合同签订时C.在合同签订后D