首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景资料:某高校图书馆工程,地下二层,地上五层,建筑面积约 35000㎡,现浇钢
背景资料:某高校图书馆工程,地下二层,地上五层,建筑面积约 35000㎡,现浇钢
Freeti
2019-12-17
29
问题
背景资料:某高校图书馆工程,地下二层,地上五层,建筑面积约 35000㎡,现浇钢筋混凝土框架结构,部分屋面为正向抽空四角锥网架结构。施工单位与建设单位签订了施工总承包合同,合同工期为 21个月。在工程开工前,施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)、计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划,并通过了总监理工程师的审查与确认。项目部在开工后进行了进度检查,发现施工进度拖延,其部分检查结果如图 2所示。项目部为优化工期,通过改进装饰装修施工工艺,使其作业时间缩短为 4个月,据此调整的进度计划通过了总监理工程师的确认。
项目部计划采用高空散装法施工屋面网架,监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大,建议修改为采用分条安装法施工。管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了 1个月,施工单位按规定提出索赔工期 1个月。【问题】:1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容?2.图 2中,工程总工期是多少?管道安装的总时差和自由时差分别是多少?除工期优化外,进度网络计划的优化目标还有哪些?3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些?4.施工单位提出的工期索赔是否成立?并说明理由。
选项
答案
解析
【答案 1】划分施工层数、确定施工顺序、计算工程量、计算劳动量或机械台班需用量、绘制可行的施工进度计划图。P223【答案 2】(1)图 2中工程总工期为 22个月;(2)管道安装总时差=1个月管道安装自由时差=0个月(3)费用优化和资源优化。【答案 3】P125-126(1)合理(四角锥网架结构)。(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。(3)特点还有:脚手架用量大、工期较长、需占建筑物场内用地、技术上有一定难度。【答案 4】不成立。理由:甲供电缆电线未按计划进场属于建设单位原因,但电缆电线安装总时差为 3个月,延误的 1个月不影响工期,因此索赔不成立。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hrrEKKKQ
相关试题推荐
天元公司和地方公司签订建设工程施工合同,约定由地方公司承建天元公司位于A市的写字
天元公司和地方公司签订建设工程施工合同,约定由地方公司承建天元公司位于A市的写字
天元公司和地方公司签订建设工程施工合同,约定由地方公司承建天元公司位于A市的写字
天元公司和地方公司签订建设工程施工合同,约定由地方公司承建天元公司位于A市的写字
甲市仲裁委员会对赵某和王某之间的建筑材料买卖合同纠纷作出裁决。裁决作出后,赵某对
中国内地甲公司与澳门地区乙公司因某一建筑工程承包合同发生争议,双方约定提交中国国
姜某与某混凝土有限公司因合同纠纷引发诉讼,法院判决姜某经营的某工程有限公司给付货
某市一房地产开发企业委托建造住宅楼。2018年底建成后,将其中的60%的建筑面积
某市一房地产开发企业委托建造住宅楼。2018年底建成后,将其中的60%的建筑面积
位于河北省的某水资源开采企业,2018年5月利用取水工程直接取用地表水,实际取用
随机试题
使用BPRS量表,两次评定的时间间隔应为()。 A.一周以内 B.1~2周
某类型试剂是在同一比色杯中,先后加入两种试剂与检品中的两种被 检物发生反应,在
合伙型股权投资基金的投资者人数不得超过()。
关黄柏药材的形状多呈
氨苯蝶啶的作用部位在
某市法院作为主办机关和该市公安局联合发文,下列说法不正确的是:A、应使用该市法院的发文字号B、应同时使用两个机关的发文字号C、发文机关标志可以同时并用两个机
根据《建设工程安全生产管理条例》,下列施工起重机械进行登记时提交的资料中,属于机械使用有关情况的是( )。A.制造质量证明书B.起重机械的管理制度C.检验
精神分析理论和认知行为理论的共同点在于()。A.认识到人类更改的强大力量B.强调童年经历的重要性C.承认个体内在思维过程的重要性D.认为行为可
HeatandHealth Extremelyhotweatheriscommoninmanypartsoftheworld....
甲公司持有乙公司100%股权,当年甲公司出售一批商品给乙公司,售价为500万元,成本为300万元,当期乙公司出售了60%,假定甲乙公司适用的所得税税率均为...