根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的有（）

昕玥2020-05-20 45

问题根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的有（）。A、承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B、因不可抗力造成工期延误可索赔工期C、异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D、发包人原因引起的暂停施工只能进行费用索赔E、提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用

选项

答案BE

解析本题考查的是索赔。选项A错误，承包人遇到不利物质条件可以索赔工期和费用；选项C错误，异常恶劣的气候条件导致工期延误只索赔工期；选项D错误，发包人原因引起的暂停施工造成工期延误，可以索赔工期、费用和利润。参见教材P247。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/iqipKKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的有（）

下列说法中，()等是我国出版物发行工作必须坚持的方针原则。A、为人民服务、为社会主义服务B、百花齐放、百家争鸣C、勤俭节约，开拓创新D、古为今用、洋为中

以下关于出版物发行资金流的说法，不正确的是()。A、资金流即出版物发行企业商品的货币形态的流通B、资金流是出版物发行企业资金运动的过程C、资金流是出版物

以下关于出版物发行物流和信息流的说法，不正确的是()。A、物流是出版物商流、信息流和资金流的“神经”和先导B、物流保障出版物市场的商品流通得以不间断地进

以下关于出版物商流的说法，不正确的是()。A、商流具体是指出版物流通过程中同买卖行为相关联的各种购销活动B、商流也就是出版物商品价值的流通C、出版单位开

以下关于我国出版物发行业改革开放时期的说法，正确的有()。A、所有新华书店都实行了连锁经营B、“三放一联”是指放权承包，搞活国有书店；放开批发渠道，搞活

以下关于我国出版物发行业奠基时期的说法，正确的有()。A、1956年，国务院指示各地加强对古旧书业的领导，不少大城市恢复或建立了古旧书店B、1949

以下关于我国社会主义发行业创建发展的说法，正确的有()。A、在全国范围陆续推行报刊“邮发合一”，使邮政部门成为报刊发行的主要渠道B、支持城市商店代销和社

以下关于我国出版物发行体制沿革的说法，不正确的是()。A、从1953年起，新华书店不再承担出版、印刷业务B、自1951年起，邮政部门实行报刊的“邮发合

以下关于我国出版物发行业奠基时期的说法，正确的是()。A、1949年12月，我国第一家图书外贸企业——国际书店成立B、新中国成立前后是我国唱片业的

以下关于我国社会主义发行业创建发展的说法，不正确的是()。A、我国社会主义报刊发行业继承了解放区的传统B、我国在全国范围推行报刊“邮发合一”，使邮政部门

在免疫金制备原理中，胶体金与蛋白质结合力为 A．肽键结合力 B．二硫键结合力

某患者咳嗽，发热3天到医院就诊，被医院初步诊断为疑似人感染高致病性禽流感，应住院

账务处理系统中的数据备份只需将计算机内的凭证、科目表和账簿文件复制到硬盘上予以保

在对改扩建项目直接进行增量分析时，不应列入新增投资的是()

现代城市的发展存在着两种主要的趋势，即()。 A.工业发展和经济发展

教师侵权行为

HXD1电力机车主变流器的低压部分和高压部分之间设有安全的电气绝缘。

服务招标的技术、服务和管理方案一般称为技术建议书，内容包括投标人实力介绍、对项目的理解和工作方案。其中对项目的理解包括()。A:企业资源B:工作范围C:相关

下列选项中，对调解的理解错误的是()。A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B.仲裁调解生效后产生执行效力C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D.法院

下列关于投资性房地产核算的表述中，正确的有(　　)。A、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，期末需要考虑减值问题B、采用公允价值模式计量的投资性房地产，可

根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的有（）

下列说法中，()等是我国出版物发行工作必须坚持的方针原则。A、为人民服务、为社会主义服务B、百花齐放、百家争鸣C、勤俭节约，开拓创新D、古为今用、洋为中

以下关于出版物发行资金流的说法，不正确的是()。A、资金流即出版物发行企业商品的货币形态的流通B、资金流是出版物发行企业资金运动的过程C、资金流是出版物

以下关于出版物发行物流和信息流的说法，不正确的是()。A、物流是出版物商流、信息流和资金流的“神经”和先导B、物流保障出版物市场的商品流通得以不间断地进

以下关于出版物商流的说法，不正确的是()。A、商流具体是指出版物流通过程中同买卖行为相关联的各种购销活动B、商流也就是出版物商品价值的流通C、出版单位开

以下关于我国出版物发行业改革开放时期的说法，正确的有()。A、所有新华书店都实行了连锁经营B、“三放一联”是指放权承包，搞活国有书店；放开批发渠道，搞活

以下关于我国出版物发行业奠基时期的说法，正确的有()。A、1956年，国务院指示各地加强对古旧书业的领导，不少大城市恢复或建立了古旧书店B、1949

以下关于我国社会主义发行业创建发展的说法，正确的有()。A、在全国范围陆续推行报刊“邮发合一”，使邮政部门成为报刊发行的主要渠道B、支持城市商店代销和社

以下关于我国出版物发行体制沿革的说法，不正确的是()。A、从1953年起，新华书店不再承担出版、印刷业务B、自1951年起，邮政部门实行报刊的“邮发合

以下关于我国出版物发行业奠基时期的说法，正确的是()。A、1949年12月，我国第一家图书外贸企业——国际书店成立B、新中国成立前后是我国唱片业的

以下关于我国社会主义发行业创建发展的说法，不正确的是()。A、我国社会主义报刊发行业继承了解放区的传统B、我国在全国范围推行报刊“邮发合一”，使邮政部门

在免疫金制备原理中，胶体金与蛋白质结合力为 A．肽键结合力 B．二硫键结合力

某患者咳嗽，发热3天到医院就诊，被医院初步诊断为疑似人感染高致病性禽流感，应住院

账务处理系统中的数据备份只需将计算机内的凭证、科目表和账簿文件复制到硬盘上予以保

在对改扩建项目直接进行增量分析时，不应列入新增投资的是()

现代城市的发展存在着两种主要的趋势，即()。 A.工业发展和经济发展

教师侵权行为

HXD1电力机车主变流器的低压部分和高压部分之间设有安全的电气绝缘。

服务招标的技术、服务和管理方案一般称为技术建议书，内容包括投标人实力介绍、对项目的理解和工作方案。其中对项目的理解包括()。A:企业资源B:工作范围C:相关

下列选项中，对调解的理解错误的是()。A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B.仲裁调解生效后产生执行效力C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D.法院

下列关于投资性房地产核算的表述中，正确的有( )。A、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，期末需要考虑减值问题B、采用公允价值模式计量的投资性房地产，可

下列关于投资性房地产核算的表述中，正确的有(　　)。A、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，期末需要考虑减值问题B、采用公允价值模式计量的投资性房地产，可