首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天,人员窝工20
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天,人员窝工20
tikufree
2020-05-20
50
问题
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天,人员窝工20个工作日;②遇到不利地质条件导致工程停工1天,人员窝工10个工日,处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日,窝工补贴为100元/工日,不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是()。A.3天,6000元 B.1天,3000元 C.3天,4000元 D.1天,4000元
选项
答案
C
解析
承包人的索赔事件及可补偿内容:(1)异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期2天;(2)施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用,因此可索赔工期1天,索赔费用:10×100+15×200=4000元。因此施工企业可向业主索赔工期3天,索赔费用4000元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ixWpKKKQ
相关试题推荐
实践中,绝大多数工程索赔采用()计算索赔费用。 A.实物法 B.分项法 C
某土建工程2008年1—4月计划产值为1200万元,材料费占年产值60%_,预付
依据《建设工程工程量清单计价规范》,发生不可抗力事件后,需要由承包人承担的费用是
招标工程以投标截止日前()天,非招标工程以合同签订前()天为基准日,其后国家的法
根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列工程建设项,中,必须采用工程量清单计价的
初步设计阶段编制工程概算,计算劳动、机械台班、材料需要量的依据是()。 A.扩
具有设计任务书和总体设计,经济上实行独立核算,行政上具有独立组织形式的工程被称为
下列概算中,属于建筑工程概算的是()。 A.电气设备及安装工程概算 B.电气
下列关于工程项目竣工决算的说法中_,正确的是()。 A.基本建设项目竣工财务决
在建设项目竣工财务决算中,反映了工程项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和
随机试题
利率调整会对还款总额产生影响,下列不受利率调整影响的是( )。 A、贷款期限
A.维生素K B.鱼精蛋白 C.右旋糖酐 D.肝素 E.垂体后叶素
甲公司为扩大生产规模,拟采用发行可转换公司债券方式筹集资产专门用于新建一条生产线
我国《刑事诉讼法》严格区分“犯罪嫌疑人”和“被告人”的做法体现了刑事诉讼的哪一基
商业银行在贷款分类中应当做到( )。
按照( )分类,期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。
卡马西平和奥马西平共有的代谢物结构是
马克思对法的自由价值有详细的表述:“法典就是人民自由的圣经”,“法律必须体现自由,保障自由,才能使个别公民服从国家的法律也就是服从他自己的理性即人类理性的...
关于通货膨胀对个人理财的影响,下列说法错误的是( )。A.持有外汇是应对通货膨胀的一种有效手段B.固定收益的理财产品会贬值C.股票是浮动的,所以一定能应对
下列各项关于政府采购方式的表述中,属于询价方式的是______。A.采购人或其委托的政府采购代理机构以投标邀请书的方式邀请三家或三家以上特定的供应商参与投标的采