首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》,造成工期延误,应由发包人承担责任的情况包括(
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》,造成工期延误,应由发包人承担责任的情况包括(
Loveyou
2019-12-17
55
问题
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》,造成工期延误,应由发包人承担责任的情况包括( )等。
选项
A.发包人增加合同中任何项目的工作内容B.发包人增加合同以外的工程项目C.承包人未按规定时间进场D.发包人提供图纸延误E.发包人改变合同中任何一项工作的标准
答案
ABDE
解析
2019版教材P196页 1.发包人的工期延误在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。需要修订合同进度计划的,按照约定办理。(1)增加合同工作内容;(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;(3)发包人延迟提供材料、工程设备或变更交货地点的;(4)因发包人原因导致的暂停施工;(5)提供图纸延误;(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款;(7)发包人造成工期延误的其他原因。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jP39KKKQ
相关试题推荐
由于某化肥厂长期排污,该地域内两个村庄几年来多人患有罕见的严重疾病,根据《环境保
在市场经济条件下,受经济利益的驱使,一些企业在当前煤炭市场好转、煤价上涨的情况下
根据我国宪法和法律,下列选项哪一个是正确的?()
根据《立法法》第66条的规定,自治区制定的自治条例和单行条例的审批权属于()
信访是指人民群众致函或走访有关部门,反映情况,并要求解决某些问题,是一种立法监督
陈某和张某因合同纠纷诉至法院,在诉讼过程中发现有下列情况,这些人员中可不回避的是
在行政授权过程中,授权者一般是对其下属按级别遂层授权,只有特殊情况下才可超级授权
弓弩效应,是指工作的紧张和工余的轻松要相互调节,有节奏地进行。 根据上述定义,
根据《行政处罚法》相关规定,下列表述正确的是:
我国海域辽阔.海洋资源丰富。开发潜力巨大。根据国家区域发展总体战略, 统筹考虑
随机试题
甲公司2×14年发生以下交易或事项:(1)权益结算的股份支付处于等待期内且当期应
厚朴抗溃疡的作用机制是 A.抗炎 B.促进前列腺素合成 C.中和胃酸 D
A.按挂号顺序就诊 B.立即送抢救室抢救 C.送急诊室就诊 D.安排到隔离
泄洪工程主要包括(),其功能是增强河道排洪能力,将洪水引导到下游安全区域。
健康信念模式中,是否采纳有利于健康行为的最重要的影响因素是()
“元曲四大家”是关汉卿、王实甫、马致远和郑光祖。()
在建设工程施工索赔中,工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。
知识点:执业医师法 《执业医师法》规定,医师因考核不合格被责令停执业活动3-6
“以提供建构认知结构的框架为教学的切入点”属于()教学策略。A.先行组织者B.掌握学习C.支架式D.抛锚式
—般来说,近因效应容易出现在()的人之间。 (A)熟悉(B)不熟悉 (C)亲密(D)不常见面