某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂时停工令，承包商可索赔的费用是()

题库总管2020-05-20 49

问题某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂时停工令，承包商可索赔的费用是()。A.租赁机械折旧费B.机械台班折旧费C.自有机械台班费D.承包商损失费

选项

答案B

解析施工机械使用费的索赔包括：由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。因此，正确选项是B。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jaWpKKKQ

相关试题推荐

公民临床用血时交付的与用血有关的费用不包括（　　）。 A、血液采集费 B、血
医疗保险设置开始支付医疗费用的最低标准，低于该标准的医疗费用由患者自付，该标准被
女，23岁，工人。发热，干咳一个月，发病时胸部X线片示肺纹理增多，先后使用\"青霉
男，55岁，工程师。因膀胱癌入院准备接受手术治疗。在术前准备期间，患者一方面希望
关于组织文化与组织设计的说法，正确的是（） A.组织的制度化程度越高，组织文
组织设计的主体工作是（） A.职能分析和职能设计 B.组织结构框架设计
某人因病住院20天，治疗费用共53000元，结算费用时被告知50000元以下的部
一位服用了60多片安定的精神病患者被送到医院急救，患者父母表示无力承担抢救费用。
案例分析题小张是某家工程设计公司从资深工程师团队中选拔上来的一位主管，他原来
【背景资料】某商业建筑工程，地上6层．砂石地基．砖混结构，建筑面积2400

随机试题

目前，LOF基金份额的跨系统转托管需要（　　）个交易日的时间。 A．1
脉压增宽，毛细血管搏动，水冲脉，提示 A、室间隔缺损 B、房间隔缺损
某单线铁路隧道要求工期祁个月，全长7.5km，只有进出口有进洞条件，隧道中间高
有关双端固定桥的应力分析说法错误的是()A.对水平向载荷的承受能力较小B.应增加支持力较弱侧的基牙数目C.两端基牙分担的力相同D.双端固定桥基
完善（）旅游投诉受理机制。严厉打击扰乱旅游市场秩序的违法违规行为，切实维护旅游者合法权益。（A.“12306”B.“12301”C.“12308”D.“1
女,45岁，因关节疼痛长期服用吲哚美辛，黑便2次，呕血1次，来院急诊，疑诊急性胃炎，除嘱停用该药物外，应首先采取什么措施A.阿托品缓解腹痛B.止血补充血容量
建设项目工作量控制信息属于()。A.组织类信息B.管理类信息C.技术类信息D.经济类信息
投标有效期一般考虑的因素不包括（　　）。A.组织评标委员会完成评标需要的时间B.确定中标人需要的时间C.签订合同的时间D.工程量复核需要的时
由于铸造车间的工伤事故较其他车间多，因此，需从多方面采取安全技术措施。下列从工艺操作方面采取的安全技术措施，错误的是（　　）。A.配砂作业时，操作者应快速从运转
乙公司将其从甲公司购买的设备卖给丙公司，因设备质量问题丙公司诉至法院要求乙公司承担责任，甲公司作为无独立请求权的第三人参加了诉讼。经调解丙公司与乙公司达成...

某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂时停工令，承包商可索赔的费用是()

公民临床用血时交付的与用血有关的费用不包括（ ）。 A、血液采集费 B、血

医疗保险设置开始支付医疗费用的最低标准，低于该标准的医疗费用由患者自付，该标准被

女，23岁，工人。发热，干咳一个月，发病时胸部X线片示肺纹理增多，先后使用\"青霉

男，55岁，工程师。因膀胱癌入院准备接受手术治疗。在术前准备期间，患者一方面希望

关于组织文化与组织设计的说法，正确的是（） A.组织的制度化程度越高，组织文

组织设计的主体工作是（） A.职能分析和职能设计 B.组织结构框架设计

某人因病住院20天，治疗费用共53000元，结算费用时被告知50000元以下的部

一位服用了60多片安定的精神病患者被送到医院急救，患者父母表示无力承担抢救费用。

案例分析题 小张是某家工程设计公司从资深工程师团队中选拔上来的一位主管，他原来

【背景资料】 某商业建筑工程，地上6层．砂石地基．砖混结构，建筑面积2400

目前，LOF基金份额的跨系统转托管需要（ ）个交易日的时间。 A．1

脉压增宽，毛细血管搏动，水冲脉，提示 A、室间隔缺损 B、房间隔缺损

某单线铁路隧道要求工期祁个月，全长7.5km，只有进出口有进洞条件，隧道中间高

有关双端固定桥的应力分析说法错误的是()A.对水平向载荷的承受能力较小B.应增加支持力较弱侧的基牙数目C.两端基牙分担的力相同D.双端固定桥基

完善（）旅游投诉受理机制。严厉打击扰乱旅游市场秩序的违法违规行为，切实维护旅游者合法权益。（A.“12306”B.“12301”C.“12308”D.“1

女,45岁，因关节疼痛长期服用吲哚美辛，黑便2次，呕血1次，来院急诊，疑诊急性胃炎，除嘱停用该药物外，应首先采取什么措施A.阿托品缓解腹痛B.止血补充血容量

建设项目工作量控制信息属于()。A.组织类信息B.管理类信息C.技术类信息D.经济类信息

投标有效期一般考虑的因素不包括（ ）。A.组织评标委员会完成评标需要的时间B.确定中标人需要的时间C.签订合同的时间D.工程量复核需要的时

由于铸造车间的工伤事故较其他车间多，因此，需从多方面采取安全技术措施。下列从工艺操作方面采取的安全技术措施，错误的是（ ）。A.配砂作业时，操作者应快速从运转

乙公司将其从甲公司购买的设备卖给丙公司，因设备质量问题丙公司诉至法院要求乙公司承担责任，甲公司作为无独立请求权的第三人参加了诉讼。经调解丙公司与乙公司达成...

公民临床用血时交付的与用血有关的费用不包括（　　）。 A、血液采集费 B、血

案例分析题小张是某家工程设计公司从资深工程师团队中选拔上来的一位主管，他原来

【背景资料】某商业建筑工程，地上6层．砂石地基．砖混结构，建筑面积2400

目前，LOF基金份额的跨系统转托管需要（　　）个交易日的时间。 A．1

投标有效期一般考虑的因素不包括（　　）。A.组织评标委员会完成评标需要的时间B.确定中标人需要的时间C.签订合同的时间D.工程量复核需要的时

由于铸造车间的工伤事故较其他车间多，因此，需从多方面采取安全技术措施。下列从工艺操作方面采取的安全技术措施，错误的是（　　）。A.配砂作业时，操作者应快速从运转