首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390 天,合同总价5000 万元。 施工前施工单位向工程师提...
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390 天,合同总价5000 万元。 施工前施工单位向工程师提...
admin
2020-12-24
34
问题
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390 天,合同总价5000 万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见图2-4-1)。
该工程在施工过程中出现了如下事件:
1.因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A 持续时间延长10 天,增如人工费2 万元、材料费4 万元、机械费3 万元。
2.基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B 持续时间延长15 天,增加人工费1 万元、材料费1 万元、机械费2 万元。
3.因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C 持续时间延长10 天/增加人工费1.5 万元、其他损失费用5 万元。
4.结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4 万元、材料费6 万元、机械费5 万元,工作E 持续时间延长30 天。
5.因施工期间钢材涨价而增加材料费7 万元。
针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题:
1.按照图2-4-1 的施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?
2.对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
3.施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。
4.施工单位租赁土方施工机械用于工作A、B,日租金为1500 元/天,则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?
选项
答案
解析
问題1: 关键线路:①—③—⑤—⑥ (或:B、E、G) 计算工期:390 天,按此计划该工程可以按合同工期要求完工。 问題2: 事件1:不能获得工期补偿,因为工作A 的延期没有超过其总时差;可以获得费用补偿,因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位风险的范畴。 事件2:不能获得工期和费用补偿,因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误,应由承包商承担该风险。 事件3:因为由建设单位承担不可抗力的工期风险,能获得工期补偿,不能获得费用补偿,因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。 事件4:能获得工期和费用补偿,因为建设单位工程变更属建设单位的责任。 事件5:不能获得费用补倖,因该工程是固定总价合同,物价上涨风险应由施工单位承担。 问題3: 施工单位可获得的总工期延期补偿为30 天。因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1 工作A 延长10 天, 事件3 工作C 延长10 天,事件4 工作E 延长30 天,新的计算工期为420 天,420—390=30 天。 问題4: 施工单位应得到10 天的租金补偿,补偿费用为10 天X1500 元/天=1.5 万元,因为工作A 的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10 天,工作B 不予补偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lRj8KKKQ
相关试题推荐
持票人甲将一张银行汇票上记载的金额由10万元改为40万元,甲的行为属于变造票据行为。( )
转移风险的方式有( )。A.购买保险B.签订远期合同C.开展期货交易D.转包
下列活动不需要进行会计核算的有( )。A.订立经济合同B.确定企业投资方案C.制订财务收支计划D.以实物形式发放职工福利
年末某企业流动资产总额为2000万元,总资产为8000万元。存货1000万元,流动负债500万元。那么,该企业的流动比率是( )。A.25%B.10%
某企业实收资本1000万元,资本公积500万元,未分配利润150万元。盈余公积400万元,则留存收益为( )万元。A.550B.1500C.650
某企业生产一种产品,2009年3月1日期初在产品成本为7万元:3月份发生如下费用:生产领用材料12万元,生产工人工资4万元,制造费用2万元,管理费用3万...
甲公司应收乙公司贷款800万元。经磋商,双方同意按600万元结清该笔贷款,甲公司已经为该笔贷款累计提了100万元坏账准备。在债务重组日,该事项对甲公司和乙...
甲公司2011年3月1日开始自行开发成本管理软件.在研究阶段发生材料费用30万元,开发阶段发生开发人员工资130万元,福利费30万元,支付租金45万元。开...
临时存款账户是存款人依据借款合同或借款借据在基本存款账户以外的银行开立的借款转存账户,或是基本存款账户的存款人同意其附属的非独立核算单位,在异地开设的辅助...
推动金融领域改革,要发展多层次资本市场、提高直接融资的比重。那么,采用以下哪些形式属于直接融资( )。A.甲企业向乙企业购买了100万元的物品,双方约定采用分
随机试题
在下列选项中,有关对性格与气质描述错误的有( )。 A、气质更多受到人的高级
影响火灾的气象因素主要有()。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300,参加单位工程竣工验收的人员应
肝经郁火所致妇科病常见于
“质量事故处理报告”应由()组织编写。
剥夺政治权利的内容是( )。 A.选举权和被选举权 B.继承权 C.担任
当前我国普惠金融的重点服务对象,不包括()。A.大型企业B.农民C.贫困人群D.残疾人E.城镇高收入人群
把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是: A.①②⑤,③④⑥B.①③④,②⑤⑥C.①④⑥,②③⑤D.①⑤⑥,
塔式起重机的基本参数主要有起重力距、起重量、最大起重量、工作幅度、起升高度和轨距6项,其中()确定为主要参数。A:起重量B:起重力距C:工作幅度D:起升
下列事项中,应当确认预计负债的有( )。A.安华公司(化工企业)因污染环境被当地居民起诉,法院已受理,但至2×18年年末尚未判决。安华公司的法律顾问估计赔偿居