首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确的处理方式是()。A:按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失 B:发包人是初始延误者,承包人可得到工期和
工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确的处理方式是()。A:按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失 B:发包人是初始延误者,承包人可得到工期和
admin
2020-12-24
47
问题
工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确的处理方式是()。
选项
A:按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失
B:发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿
C:承包人是初始延误者,承包人只能得到工期补偿,但得不到费用补偿
D:客观原因造成的初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难得到费用补偿
答案
D
解析
本题考查的是共同延误的处理。在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为”共同延误”。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oC8aKKKQ
相关试题推荐
电气线路工程中,电缆安装前进行检查实验,合格后方可进行敷设,对1kV以上的电缆应做的实验为()。A.直流耐压实验B.交流耐压实验C.局部放电实验
根据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856--2013的规定,电缆安装中以“个”为计量单位的有()。A.电力电缆头B.电缆保护管C.控制电缆
变配电工程中,高压配电室的主要作用是()。A.接受电力B.分配电力C.提高功率因数D.高压电转化成低压电
防雷接地系统户外接地母线大部分采用扁钢埋地敷设,其连接应采用的焊接方式为()。A.端接焊B.对接焊C.角接焊D.搭接焊
电缆安装工程施工时,下列做法中,错误的为()。A.直埋电缆做波浪形敷设B.在三相四线制系统中采用四芯电力电缆C.并联运行电缆具备相同的型号、规格及长度D.
变配电工程中,硬母线的连接方式应为()。A.扭纹链接B.咬口连接C.螺栓连接D.铆接链接
在相同容积和相同压力下,与立式圆筒形储罐相比,球形罐的优点为()。A.表面积最小,可减少钢材消耗B.罐壁内应力小,承载能力比圆筒形储罐大C.基础工程量小,
能有效地防止风、沙、雨雪或灰尘的侵入,减少液体蒸发的损失,减少罐壁顶腐蚀的油罐为()。A.固定顶储罐B.无力矩顶储罐C.外浮顶储罐D.内浮顶储罐
气柜安装,由钟罩开始逐节向外安装,最后组装水槽壁的施工方法称为()。A.环带组装法B.分片组装法C.正装法D.倒装法
依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856--2013的规定,静置设备安装中的热交换器类安装项目,根据项目特征描述范围,其工作内容除包括安装,地面...
随机试题
某省2000年颁布了严于国家的地方大气污染物排放标准,规定A污染物和B污染物排放
关于公司型股权投资基金的股权/股份转让,下列说法正确的是()。
某企业2018年度实现利润总额100万元,在营业外支出账户列支了通过公益性社会团
男,52岁,半年前拔除右上后牙二颗,要求固定义齿修复。检查:缺失,无明显倾斜,无
波特的价值链分析区分了五种基本活动和四种辅助活动,下列各项中属于支持活动的是(
我国现行宪法规定,最高人民法院是国家的()。
共用题干 某市人口总数32万人,城区面积55平方千米,公共交通线路12条,公交
关于预激综合征患者的治疗选择,下列哪项不正确
市区某房地产开发公司为一般纳税人,2018年开发一个住宅楼,有关经营情况如下: (1)10月该住宅楼销售90%,取得销售收入6300万元,并签订了销售合...
位于县城的某房地产开发企业(增值税一般纳税人)在当地开发建造普通标准住宅,2015年6月取得土地使用权支付金额1000万元、缴纳相关税费40万元,发生房地...