首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景资料: 某二级公路的主要工序如下表: 施工单位编制了如下网络计划:
背景资料: 某二级公路的主要工序如下表: 施工单位编制了如下网络计划:
书海库
2019-12-17
56
问题
背景资料:某二级公路的主要工序如下表:
施工单位编制了如下网络计划:
施工中发生了如下事件:事件一:由于施工单位设备故障,导致 C 工作中断 4d。事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致 D 工作晚开工 15d。事件三:由于图纸晚到,导致 E 工作停工 10d。针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币 1.5 万元/d,利润损失费为人民币 0.2 万元/d。该工程施工期间,原材料价格波动很大,施工合同中约定只对水泥、柴油及石材采用调值公式法进行价差调整。基期为当年 5 月,工程款按月计量,每月调整价差。该工程投标函投标总报价中,水泥占 35%,柴油占 15%,石材占 20%,各月价格见下表。
1. 计算图示网络工期,并指出关键线路。2. 针对背景中的网络计划,分别分析 C、 D、 E 工作工期索赔和费用索赔的合理性3. 计算可索赔的费用。(列式计算,保留两位小数点)4. 8 月份未调价进度款为 4338 万元,调价之后的当月工程款是多少?(列式计算,保留两位小数点)
选项
答案
解析
1.图示网络工期为 40+50+90+140=320d,关键线为: A→C→F→I 或①→②→④→⑦→⑩。2. C 工作:工期索赔和费用索赔不合理。因为导致 C 工作中断的原因是施工单位设备故障,应由施工单位承担责任。D 工作:工期索赔和费用索赔不合理。虽然百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力,施工单位理应可以索赔工期,但是,工作的总时差为 30d,晚开工 15d 没有超过其总时差,所以不可提出工期索赔的申请。不可抗力发生后的停工损失的责任应由施工单位承担,所以也不可提出费用索赔的申请。E 工作:工期索赔不合理,费用索赔合理。图纸晚到造成的停工责任应由建设单位承担,因此可提出费用索赔的申请。但由于 E 工作有 10d 的总时差,停工时间没有超过总时差,因此不可提出工期索赔的申请。3.可索赔的费用=10d×(1.5 万元/d+0.2 万元/d) =17.00 万元4.8 月份: 4338×(0.3+0.35×4280/3800+0.15×6.13/5.9+0.2×215/200) =4619. 97(万元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/p8b9KKKQ
相关试题推荐
对关键部位、特殊工艺和()专项工程分别编制专项施工方案和质量保证措施。
()按质量计划中关于工程分包和物资采购的规定,经招标程序选择并评价分包方和供应
施工项目质量保证计划应由()主持编制。
项目经理部应对项目质量计划执行情况组织()验证实施效果。
工程项目施工进度计划在实施过程中进行必要调整的依据是施工进度()结果。
分包人的施工进度计划应是承包人施工总进度计划的()。
月、旬(或周)施工进度计划是()性作业计划。
以下()是编制施工进度计划的一部分根据。
常用的表达工程进度计划方法有()。
在施工进度计划调整中,工作关系的调整主要是指施工()的重新确认,目的在于利用施
随机试题
适合于环氧乙烷灭菌的包装材料有( )。 A、纸、复合透析纸 B、布、无纺布
段某因贩卖毒品罪被市中级法院判处死刑立即执行,段某上诉后省高级法院维持了一审判决
(88-89题共用备选答案) A.严密隔离 B.消化道隔离 C.体液隔离
某大型石化储罐区设置外浮顶罐、内浮顶罐、固定顶罐和卧式罐。下列储罐中,储罐的通气
各倍频带声压级经能量叠加法求得的和为总声压级。根据《环境影响评价技术导则声环境)
运营活动,是指投入一定的资源,经过一系列多种形式的变换,使其价值增值,最后以某种形式的产出提供给社会的过程。根据上述定义,下列选项不属于运营活动的是:()A
下面是某教师有关《从鸦片战争到八国联军侵华》的教学片段: 进行集体备课时,大家认为,如果能让学生置身于历史。去搜集有关鸦片战争时清朝社会各阶级、阶层的...
处方有效期为()A.当日B.3日C.5日D.7日E.15日
市场预测按预测商品的综合程度不同划分,可分为单项商品、大类商品和总体商品销售量预测。在对下列商品进行预测时,属于单项商品销售量预测的是()。A:钢材B:钢板
决策者具有较高的模糊耐受性以及很强的任务和技术取向,属于()。A:指导型B:分析型C:概念型D:行为型