首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
建设工程在开工阶段如果出现下列情况,其中不能顺延工期的是(
建设工程在开工阶段如果出现下列情况,其中不能顺延工期的是(
昕玥
2020-05-20
40
问题
建设工程在开工阶段如果出现下列情况,其中不能顺延工期的是(
选项
A:承包人因施工机械不能及时到位,在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工,工程师在48小时内未作书面答复B:承包人因工人不能按时到岗开工,后以书面形式向工程师提出延期施工C:因设计进度拖延,工程师书面通知承包人延期开工D:因施工场地未达到开工要求,工程师书面通知承包人延期开工
答案
B
解析
承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。选项A属于该情况,选项B没能在开工前7天以书面形式提出延期开工,不能顺延工期;选项C、D属于发包人原因推迟开工,因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。故选项B正确。参见考试用书2Z204012。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pEJMKKKQ
相关试题推荐
小王是出版社的发行员,他每个月都会根据各个销售网点的销售情况发去数量不等的各种出
下列属于预防阶段的主要工作的是( )。 A、了解压力产生的背景 B、建立压
下列情况中,属于著作权法所称“合理使用”的有( )。 A.为说明某一问题而
寻找访谈切入点属于访谈法的( )。 A、准备阶段 B、开始阶段 C、主
持有责任编辑资格证的人缘,如果有下列()情况,出版管理部门将注销其责任编辑证书
中国公民王某在国内一家企业工作,2014年上半年取得的收入情况如下: (1
在企业“去产能”过程中会有部分职工受其影响而下岗失业。针对这一情况,社会工作者应
社会工作者小陈在福利院从事失智老人的服务工作,看到院内有些老年人的失智情况越来越
在一般情况下,( )应该改用法定计量单位。 A、英制单位 B、非法定计量单
出版活动的一般过程由( )这几个基本阶段组成。 A、精神资源整理 B、精神
随机试题
下列关于施工总平面图设计的原则描述正确的是()。 A、为了保证施工可以优先建设
畸形中央尖的临床表现如下,除外
甲企业为中国居民企业,主要从事新能源汽车的生产与销售,属于国家重点扶持的高新技术
B
影响固定桥固位的因素是()A.基牙受力的运动方式B.基牙的数目C.基牙的高度D.基牙的聚合角E.桥的长短
如果个体对成功或失败作任务难度归因,从归因因素角度讲,这种归因属于()。A.外部、不可控和不稳定归因B.外部、可控和稳定归因C.外部、不可控和稳定归因D.
天虹公司位于甲市A区,其股东张某位于乙市B区,李某位于丙市C区,因利润分配问题与公司产生争议,欲向人民法院提起诉讼。 100.法院判决天虹公司履行义务,...
在我国,社会服务机构的群团组织不包括()。A:中华慈善总会B:共青团C:老龄工作委员会D:妇女联合会
2009年1月12日,某期货公司的股东A集团(非控股股东),与某商业银行签订贷款合同,并以其所持有的该期货公司的胶权质押。下列关于A集团质押期货公司股...
一日清晨,甲发现一只名贵牧羊犬趴在自家门前,左右观瞧后未发现其主人,甲便将其领回屋里,甲多天打探失主未果。不久,名犬因水土不服得病,甲花费3000元将其治...