首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
背景 某矿山地面选矿厂工程,工程造价约5000万元,建设单位采用公开招标的方式
背景 某矿山地面选矿厂工程,工程造价约5000万元,建设单位采用公开招标的方式
Loveyou
2020-05-20
46
问题
背景某矿山地面选矿厂工程,工程造价约5000万元,建设单位采用公开招标的方式选择施工队伍。招标文件要求投标人应在开标前一天下午6点前将投标文件及100万元的投标保证金提交给招标办公室,中标单位的投标保证金直接转入履约保证金,未招标单位的投标保证金在开标后6个月内退还。某建筑工程公司最终以5100万元中标,该公司中标后与建设单位签订了施工合同,合同约定:(1)施工单位负责工地三通一平工作,延误工程开工需承担责任。(2)施工场地发生安全事故,由施工单位负全部责任。(3)每月支付工程款,根据工程质量、进度情况由监理签证后进行支付。(4)实行工期总承包,无论何种原因发生延误,施工单位承担损失。在工程施工中,还发生如下事件:事件一:基础施工发现勘察资料不正确,设计单位进行了变更,工程量增加。事件二:工程施工进入当地雨季,连续6d大雨,造成主体厂房屋面混凝土无法正常连续浇筑,最终造成工期延误8d。事件三:当地雨季发生滑坡,造成供电中断2d,延误工程正常施工。为防止安全事故和转移风险,施工单位为每个工人投保了工地意外伤害险,有一名工人轮休回家探亲,期间发生泥石流事故,该名工人遇难。
选项
问题(1)招标文件中哪些内容不正确?(2)所签订合同存在哪些不合理的地方?(3)工程施工中所出现的事件,应如何索赔?(4)轮休工人发生死亡应如何索赔?
答案
解析
(1)投标截止时间应与开标时间相同。投标保证金一般不超过投标报价的2%,最高不得超过80万元人民币。开标后未中标单位的投标保证金应尽快退还。(2)所签订合同存在不合理的地方是:1.三通一平工作不应由施工单位负责,应根据工作内容,具体分析,业主也有责任。2.施工场地发生安全事故,一般由施工单位负责,但有时也要看具体原因,应具体问题具体分析确定。3.要区分发生延误的原因,确定责任单位。(3)工程施工中所出现的事件,索赔情况如下:事件一,施工单位可以向建设单位索赔费用和工期,建设单位向勘察设计单位进行索赔。事件二,施工单位应当预测到雨季施工可能遇到的问题,及时调整施工方法或方案,因此不能索赔。事件三,供电中断,不是施工方的责任,可以索赔。(4)轮休工人发生死亡,由于施工单位购买的是工地意外伤害险,回家探亲期间发生事故,不属于工地意外伤害,无法进行索赔。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/puspKKKQ
相关试题推荐
投资回收期、净现值、净现值率、内部收益率四项指标的计算都必须使用资产负债表。()
对工程总平面图布置合理性的评估,主要应从()方面进行。[2009年6月真题]
银行对贷款项目的工程设计方案评估的内容主要包括()。[2015年10月真题]
项目建设期间发生的工程费用、工程其他费用及预备费属于()。 A.固定投资
下列关于客户营运能力指标的说法中,正确的有()。[2013年6月真题] A.总
下列财务比率中,属于效率比率指标的是()。[2013年6月真题] A.销售利
以下不属于客户经营业绩分析指标的是()。[2015年5月真题] A.与行业比
若某服装生产企业2013年实现营业收入5000万元,固定资产处置收入200万元,
商业银行信贷人员在受理客户借款申请后,初次面谈了解客户贷款需求状况时,除贷款背景
因物业装饰装修工程增加物业管理服务工作量而设置的临时性收费项目是()。 A.
随机试题
收入政策的具体实施措施包括: A、以法律形式规定最低工资标准 B、税收调节
特发性面神经麻痹护理上应防止发生()。 A.面肌萎缩 B.面肌痉挛 C.下
在选择楼盖结构设计方案时,下列各项不可取的是()。
原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别点是
由于及时的运输产生的时间节约和产品时效性带来的效率和作用,称为运输的()。
你是某物业管理公司的工作人员。公司委派你负责某项目的更迭物业承接查验工作,请说明
焦虑症有()和()两种形式。
患者16岁,女性,左下后牙遇冷水痛2周,平时无不适;查左下6咬合面深龋,叩诊(-)。冷测引起一过性敏感,下列诊断中有哪一项可除外()A.龈乳头炎B
在()中,按照结算机构在结算中是否担当中央对手方,可以分为中央对手方净额结算和非中央对手方净额结算两种模式。A、多边净额结算B、净额结算C、双边净额结算
有效仲裁协议的内容不包括()。A.具体的仲裁事实,理由B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会